包头市京藏高速公路两侧网围栏内防护林绿化工程 4页

建立工程施工条约甲方：包头市林业局乙方：陕西红花绿叶园林景不雅工程依照《中华国平易近共跟国当局推销法》跟《中华国平易近共跟国条约法》。包头市政府推销核心BTCG2007-Z156-G034-2中标告诉书的请求，经单方协商，本着对等被迫跟老实信誉的原那么，分歧赞同签署以下协定。一、工程概略1、工程称号：包头市京藏高速公路两侧网围栏内防护林绿化工程2、工程所在：萨拉齐出口〔含〕—东兴出口〔k578—k606〕3、承包范畴：包头市京藏高速公路两侧网围栏内防护林绿化工程施工图纸及投标文件请求的范畴。4、承包方法：包工包料包成活率〔不得转包〕5、动工日期：3月16日6、动工日期：5月15日7、初验日期：8月30日8、总日历工期天数：61天9、养护日期：3月16日至3月31日10、品质规范：到达投标文件请求及相干的国度规范规范11、条约价款：金额〔年夜写〕：柒佰叁拾肆万捌仟捌佰柒拾柒元整〔国平易近币〕〔小写〕：￥7，348，877元二、条约文件及说明次序1、本条约协定书2、投标文件中标告诉书3、投标书及其附件4、本条约《条约前提》5、规范、规范及有关技巧文件6、图纸7、工程量清单8、工程报价单或估算书条约实行中，发包人承包人有关工程的卡脖子、变卦等书面协定或文件视为本合同的构成局部。 \n第3条条约文件运用的言语跟实用规范及执法1、条约言语：汉语2、实用规范、规范：按投标文件建立规范履行3、实用执法、法例：本条约实用我国现行的执法、法例、国度的执法、法规未明白的实用所在法例。四、图纸1、图纸供给日期：1月20日2、图纸供给套数：4套第5条甲方代表1、甲方代表姓名跟职务〔职称〕：2、甲方给予甲方代表的权柄：行使绿化工程工程甲方给予方代表的所有权柄。第6条监理单元及总监理工程师1、监理单元称号：包头市九原区建立工程监理2、总监理工程师姓名、职称：高岳明3、总监理工程师职责：依照《建立工程委托监理条约》履行。第7条乙方驻工地代表：甲方驻工地代表：第8条甲方任务1、供给存在动工前提施工园地的时间跟请求：动工前存在施工前提，满意施工请求。2、水、电、电讯等施工管线进入施工现场的时间、所在跟供给请求：依照批准的施工计划跟施工现场状况规范水、电、电讯线路并满意施工请求。3、会审图纸的计划交底的时间：1月20日第9条乙方任务1、供给计划、报表的称号、时间跟份数每月20日前承包人向监理单元供给当月统计报表及下月计划各日前由监理鉴定后报发包人。1份，222、施工园地交通跟乐音操纵的请求：依照文化施工请求进展。3、爱护修建物构造及响应管线跟装备的办法：爱护施工现场的地下管线跟邻近修建物，如破坏用度自理。第10条进度计划1、乙方供给施工构造计划〔或施工计划〕跟进度计划的时间：到达投标文件的请求。2、甲方代表同意进度计划的时间：依照投标文件的请求。 \n第11条工期耽搁工期每迁延一天，甲方对乙方依照已中标的投标书商定处以违约金〔最低2000元/天〕。第12条反省跟返工依照投标文件的请求进展反省，品质分歧格进展返工。第13条荫蔽工程跟两头验收两头验收部位跟时间：挖坑、树木莳植及管护。第14条条约价款及调剂1、条约价款方法〔固订价钱加危险系数条约、可调价钱合等同〕：采纳固订价格方法。2、调成的方法：计划的变卦、工程量的增减经甲、乙单方，计划、监理部分协商断定。第15条工程履约包管金1、工程履约包管金总金额：工程款总金额的50%。2、交付时间跟比例：条约签署前交5%，其余局部在3月15日前交清。第16条工程量的核实确认依照投标文件的规则履行。第17条工程款领取工程款领取方法：资金到位后，按施工品质跟进度逐渐拨付，其余局部在8月31日动工验收后全体付清。第18条甲方变卦计划履行《条约前提》相干规则。第19条乙方变卦计划履行《条约前提》相干规则。第20条动工验收1、工程动工后20日内由乙方供给4套动工图跟4套动工材料。2、动工验收依照都会绿化工程施工及验收规范〔CJJ/T82-99〕规范履行。3、动工验收时间：3月31日。第21条动工结算1、结算方法：3月31日工程动工验收及格后付清。2、乙方供给结算讲演的时间：3月31日前。3、甲方同意结算讲演的时间：3月31日前。4、甲方将拨款告诉投递银行的时间：3月31日。第22条争议 \n1、争议的处置方法：本条约在建立进程中发作争议，单方应实时协商处置。协商不成时，单方赞同由仲裁委员会仲裁〔预先不告竣书面仲判决定的，可向国平易近法院告状〕。第23条违约1、违约的处置：履行《条约前提》的相干规则。2、违约金的数额：按条约总金额的1‰交纳违约金。第24条平安施工依照国度《修建工程平安消费治理条例》请求构造施工。第25条弗成抗力弗成抗力的认定规范：见《条约前提》。第26条保险请求乙方操持施工园地内施工职员的性命财富保险，并领取所有用度。第27条条约失效日期：从签订之日起失效。第28条条约份数：一式四份，条约正本份数：一式两份第29条其余条目条约附件为条约的构成局部，与条约注释存在等同执法效能。附件1.《工程施工请求》附件2.《工程量清单》甲方：〔公章〕住宅：乙方：〔公章〕住宅：法定代表人：委托代办人：：法定代表人：委托代办人：：：：开户银行：帐号：开户银行：帐号：邮政编码：邮政编码：年代日年代日