绿化工程分包协议 5页

绿化工程分包协议发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设事项协商一致，订立本分包合同一、工程内容：甲方将绿化工程委托给乙方施工，以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。二、工期：1、开工日期：本项目工程工期从年月日起至年月日止，共计天2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。三、工程合同价款：经双方协商本合同总承包价款为人民币。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。四、承建方式：乙方对道路绿化工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、\n包工期、包文明施工。1、乙方负责提供所承建工程的苗木样本，必须经双方确认方可进料施工。2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。五工程付款办法：1、施工完成后，甲方向乙方支付总承包价款的___%.剩余___%竣工验收合格后支付。六、工程质量要求：2、乙方必须严格按双方所审定设计之施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。3、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。七、奖励和违约责任、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方不按合同的约定付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，按总造价的%罚款。、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终\n止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。八、工程竣工验收结算：\n乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后三天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于二十个工作日内结算完毕。九、合同生效与终止：本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。至工程竣工办理交工验收和结清账款后合同即告终止。十、争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、协商、调解不成时，可向人民法院起诉。十一、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。发包方：（盖章）承包方：（盖章）法定代表人签名：法定代表人签名：合同签订地签订日期：合同签订地签订日期：\n