南雁游客服务中心室外景观配套工程 71页

南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件招标人：平阳县旅游发展投资有限公司（盖章）招标代理机构：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司（盖章）日期：2018年07月\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件目录第一章招标公告1第二章投标人须知3投标人须知前附表31.1项目概况101.2资金来源和落实情况101.3招标规模、范围、经济指标、工期、质量要求101.4投标人资格要求101.5投标费用101.6保密101.7语言文字111.8计量单位111.9踏勘现场111.10投标预备会112.招标文件112.1招标文件的组成112.2招标文件的质疑与答疑112.3招标文件的澄清或修改123.投标文件123.1投标文件的组成123.2投标报价123.3投标有效期133.4投标担保133.5资格审查需提供的资料及格式（具体按第七章的要求编制）143.6备选投标方案143.7投标文件的编制144.投标144.1投标文件的密封和标记144.2投标文件的递交154.3投标文件的修改与撤回155.开标155.1开标时间和地点155.2开标程序156.评标166.1评标委员会166.2评标原则166.3评标167.合同授予177.1中标人的确定177.2中标通知177.3履约担保177.4签订合同178.重新招标和不再招标18\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件8.1重新招标188.2不再招标189.纪律和监督189.1对招标人的纪律要求189.2对投标人的纪律要求189.3对评标委员会成员的纪律要求189.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求189.5投诉1810、其他内容1810.1招标代理服务费：1810.2知识产权1910.3需要补充的其他内容19第三章合同条款及格式20第一部分合同协议书20第二部分通用条款22第三部分专用条款22第四章评标办法及评标标准43第五章工程概况及设计要求48第六章投标文件格式53第七章资格审查需提供的资料及格式60第一章\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件第一章招标公告项目编号：PYJS180726303南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标公告1.招标条件本招标项目南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化已由平阳县发展和改革局以平发改北港批[2016]57号批准建设，项目业主为平阳县旅游发展投资有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为平阳县旅游发展投资有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。2.项目概况2.1工程地点：南雁镇位于温州平阳县，南雁镇地处中国东南沿海浙江省平阳县西南部，鳌江上游，东邻水头镇，南连闹村乡和青街畲族乡，西接顺溪镇，北与山门镇毗连。距平阳县城昆阳镇32.5公里，温州市区87公里，本工程建设投资估算581.26万元（其中含勘察设计费17万元）。2.2建设规模：南雁游客服务中心室外景观配套工程总用地面积为12986平方米，总建筑面积为4102平方米。建筑风格以彰显南雁荡山绿色生态的叶片状构造为屋顶，辅以万国旗为背景，功能融合接待、展示、咨询、预订、管理、服务等国家5A级旅游景区标准的现代二层建筑，展示南雁荡山旅游景区入口形象风貌。2.3招标内容、范围：本次招标范围为南雁游客服务中心室外景观配套工程包含三通一平，室外水电，道路广场，绿化，景观喷灌，照明部分，污水处理系统。工作内容包括勘察、设计、施工、竣工验收、移交、备案和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等。具体内容及范围以招标文件及项目实施中的实际需求为准。2.4计划工期：本项目设计在签订合同后30日历天内完成；施工在接到开工通知后120日历天内完成。2.5工程质量要求：符合国家现行标准。3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须同时具备(1)和（2）：（1）设计企业资质：具备工程设计综合资质甲级或风景园林工程设计专项乙级及以上资质；（2）施工企业资质：市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；3.2项目总负责人：具有风景园林相关专业中级及以上技术职称或市政公用专业贰级及以上注册建造师；设计项目负责人：风景园林相关专业中级及以上技术职称；施工项目负责人（项目经理）：市政公用专业贰级及以上注册建造师；3.3投标人拟派项目主要负责人（项目总负责人、施工负责人（项目经理）、设计负责人）均不得有在建工程，须为投标人在职职员，且不得相互兼任。38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件3.4本工程接受联合体投标，其中牵头人须为设计单位，成员总数不可超过2家。联合体的各成员提交一份授权书，证明其代表人资格。若为联合体投标，则项目总负责人须为牵头人在职职员。投标报名由牵头人报名即可。1.招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于2018年7月27日至2018年8月16日上午09:30，在平阳县公共资源交易信息网(http://www.pyztb.com）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。2.投标报名：5.1报名时间：2018年7月27日至2018年8月16日上午09:30。5.2报名方式：网上报名。（在平阳县公共资源交易信息网(http://www.pyztb.com）上自行报名。)3.投标文件的递交6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年8月16日09时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.发布公告的媒介本次招标公告在平阳县公共资源交易网上发布。5.其他说明此项目在平阳县公共资源网上交易系统进行网上报名。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上报名，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于办理平阳县公共资源电子交易系统企业库入库及数字证书和电子签章的通知”。6.联系方式招标人：平阳县旅游发展投资有限公司招标代理机构：浙江科信联工程项目管理咨询有限公司地址：昆阳镇公园路5号地址：温州市鹿城区黎明西路62号9栋2楼联系人：陈先生联系人：李先生电话： 0577-58193095电话：0577-88267310、152586987992018年7月26日38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：平阳县旅游发展投资有限公司联系人：陈先生电话： 0577-581930951.1.3招标代理机构名称：浙江科信联工程项目管理咨询有限公司地址：温州市鹿城区黎明西路62号9栋2楼联系人：李先生联系电话：0577-88267310、152586987991.1.4项目名称南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化1.1.5建设地点平阳县南雁镇1.2.1资金来源自筹1.2.2项目资金落实情况已落实1.3.1建设用地及规模建设用地及规模：南雁游客服务中心室外景观配套工程总用地面积为12986平方米，总建筑面积为4102平方米。建筑风格以彰显南雁荡山绿色生态的叶片状构造为屋顶，辅以万国旗为背景，功能融合接待、展示、咨询、预订、管理、服务等国家5A级旅游景区标准的现代二层建筑，展示南雁荡山旅游景区入口形象风貌。工程建设投资估算581.26万元（其中含勘察设计费17万元）。1.3.2招标范围本次招标范围为南雁游客服务中心室外景观配套工程包含三通一平，室外水电，道路广场，绿化，景观喷灌，照明部分，污水处理系统。工作内容包括勘察、设计、施工、竣工验收、移交、备案和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同等管理和控制。具体为：（1）工程勘察设计范围：包括地质勘察、方案设计、初步设计、施工图设计和涉及本项目的所有专项设计；中标单位应负责项目全部设计内容的整体协调及配合。（2）工程施工范围：南雁游客服务中心室外景观配套工程包含三通一平，室外水电，道路广场，绿化，景观喷灌，照明部分，污水处理系统等所有纳入红线范围内且招标人要求实施的项目；红线范围内后续设计而现阶段未考虑项目业工程由招标人在项目实施中根据当地政策及实际情况确定是否纳入工程施工范围；（3）工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。项目办证报批、设计概算、工程量清单预算、资料汇总、存档等均由中标人负责完成，招标人提供配合。1.3.3主要指标见招标文件的设计任务书1.3.4工期本项目设计在签订合同后30日历天内完成；施工在接到开工通知后120日历天内完成。38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件1.3.5质量要求符合国家现行设计标准、工程质量验收合格1.4.1投标人资质条件、能力和信誉投标人必须具备:1、设计企业资质：具备工程设计综合资质甲级或风景园林工程设计专项乙级及以上资质；2、施工企业资质：市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；3、项目总负责人：具有风景园林相关专业中级及以上技术职称或市政公用专业贰级及以上注册建造师；设计项目负责人：风景园林相关专业高级及以上技术职称；施工项目负责人（项目经理）：市政公用专业贰级及以上注册建造师；4、投标人拟派项目主要负责人（项目总负责人、施工负责人（项目经理）、设计负责人）均不得有在建工程，须为投标人在职职员，且不得相互兼任。5、本工程接受联合体投标，其中牵头人须为设计单位，成员总数不可超过2家。联合体的各成员提交一份授权书，证明其代表人资格。若为联合体投标，则项目总负责人须为牵头人在职职员。投标报名由牵头人报名即可。1.4.2是否接受联合体投标接受1.9.1踏勘现场不组织，自行前往1.10.1投标预备会不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间2018年8月6日前在平阳县公共资源交易信息网（http://www.pyztb.com）“建设工程”栏上传1.10.3招标人书面澄清的时间2018年8月9日前在平阳县公共资源交易信息网（http://www.pyztb.com）“建设工程”发布2.2网上报名时间2018年7月27日至2018年8月16日上午09:3038\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件3.1.1投标文件组成投标文件由商务标、技术标、资格后审资料（含资信部分）三部分组成，应包括下列内容：一、商务标（1）商务标格式1：投标函（2）商务标格式2：投标函附表（3）商务标格式3：法定代表人资格证明（4）商务标格式4：法定代表人授权委托书（5）商务标格式5：服务承诺二、技术标（建议采用A3格式）1、设计方案文本；1）封面；2）设计文件目录；3）设计文件内容（建议包含但不仅限于以下内容）：A、项目概况：简述项目情况，基地分析，对现状、布局等分析。B、设计说明：设计方案总体构思理念、设计依据、设计原则，设计目标，设计策略。C、对本项目的理解、存在的问题、设计难点、技术建议及主要对策，方案设计的深度和完整性。D、后续服务承诺（包括人员到位情况承诺等）；E、设计进度计划、设计周期保证措施（含设计方案调整、初步设计、施工图设计）及质量管理措施；F、费用表，主要说明整个项目的投资估算及其编制说明，并包含但不限于以下内容：投资估算的编制依据；总投资估算及各单体、分部工程的投资估算表；需要说明的其他问题。G、其它希望表述的内容4）主要设计图纸设计方案图册（采用A3纸，以文本形式打印，装订在技术标内），要求达到方案设计深度。建议包括但不限于以下内容：（1）平面设计图；（2）剖面设计图；（3）交通组织图；（4）出入口设置图；（5）区位分析图；（6）功能分析图；（7）反应方案特征的其它分析图；（8）设计方案主要技术指标；38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件2、项目管理方案；1)设计施工总承包总体大纲；2)项目实施进度安排及质量保证（前期、设计、施工）；3)项目管理要点、难点、重点（设计、施工等过程）；4)项目管理措施（质量、进度、投资控制、安全文明、合同、资料、风险控制、财务等）。3、投标人认为需要提供的其他资料。注：投标人也可根据技术标评分细则要求对以上内容作相应调整。三、资信标及资格审查资料1、“投标人基本情况表”应附下列资料。①设计资质证书副本复印件、企业营业执照复印件；2、拟投入的主要设计人员一览表，应附下列资料。①拟派项目负责人证书（包括招标文件要求的证明材料）；。②拟派各主要专业负责人及项目组人员证书应提供上述人员含项目负责人的注册证书、职称证书、劳动合同、投标截止时间前近3个月的社保证明原件及复印件3、强制性资格条件—企业要求表4、投标人（包括联合体双方）及拟派各项目负责人（包括项目总负责人、设计项目负责人、施工项目负责人）2015年7月1日至投标截止时间前无行贿犯罪记录（以法院判决书生效日期为准）查询结果原件及复印件（行贿犯罪记录以检察机关查询的结果为准,投标截止日前两个月内各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效。）。5、联合体协议书（如有，格式自拟）6、其它需要提供的资料。①企业资质证明材料；②类似业绩证明材料（按评标方法中的资料要求提供）。③其他资料（如有）上述证明资料中涉及到资信打分中的证明材料（除资质证书及营业执照外）的均需提供原件，否则缺少原件所对应的资信分不予得分。38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件3.2.1报价（1）建筑工程费报价：投标人最高限价为581.26万元(其中勘察设计费最高限价17万元，建筑工程费最高限价564.26万元)，建筑工程费结算率=建筑工程费投标报价/564.26万元*100%；勘察设计费实行一次性包干，请各投标人充分考虑工程实际情况并结合自身实力进行合理报价，今后在设计过程中，无论设计范围是否有调整，设计费均将不予调整。总价与分项报价均不能超各最高限价。（2）大型设备如有且必须招标，由中标人根据平阳县的规定通过招标方式负责采购。通过平阳县的规定进行招标的设备结算时按该设备招标的中标价，不参与结算率折扣。（3）设计施工总承包管理费不另行报价，由投标人在建安工程报价中综合考虑。（4）投标人在方案设计时需考虑与地面相关专业设计、施工的衔接与配合，报价时也需考虑上述因素。凡不按上述要求进行报价的均作为无效标处理。3.3.1投标有效期90日历天（从投标截止之日算起）3.4.1投标保证金1、金额：人民币110000元（大写壹拾壹万元整）；2、必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，银行账号为：农行平阳县支行帐号（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于2018年8月16日09时30分前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。备注：南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化保证金①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。③如投标单位基本存款账户信息发生变更，应当在投标保证金截止时间之前到平阳县公共资源交易中心办理基本存款账户信息变更手续。3.5是否允许提交备选投标方案不允许4.1投标文件份数1、商务标：正本1份、副本6份2、资信标：正本1份、副本6份3、技术标：（1）文本：正本1份、副本6份（包含设计方案及项目管理方案）（2）投标文件电子版：1份。（密封在商务标中）38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件4.1.1投标截止时间2018年8月16日上午9时30分4.1.2提交投标文件地点平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼代理公司窗口（大厅）4.1.3是否退还投标文件否开标时间和地点开标时间：2018年8月16日上午9时30分开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼开标室招标代理服务费35000元履约担保履约担保的形式：现金、银行保函、保险公司的保函或规定的担保公司履约担保的金额：合同价的5%注：中标人与招标人签署合同前提交相应金额履约保证金。3.8其他说明（一）(1)投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员（需提供由社会保障部门出具的近6个月内的本单位社保在保证明）携带有效身份证明到场参加开标会议。法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件、本单位社保在保证明（由社会保障部门出具的近6个月内的在保证明）。（若联合体投标:上述人员均应为牵头单位人员）（2）投标人在提交投标文件的同时，应提交投标人资信标及资格审查所涉及的证明材料原件作为核查（除营业执照及资质证书外），如届时未能按要求及时提供的，资信标部分将不予得分，资格审查部分将视作符合性审查不通过处理；（3）投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日十天前同时向招标人、招标代理机构反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑；（4）招标文件的质疑、澄清、修改、补充等内容将在平阳县公共资源交易信息网（http://www.pyztb.com）“建设工程”栏上发布（上传）38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件其他说明（二）设计补偿费用：本项目不设置设计补偿费。知识产权：（1）投标人须保证本投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。（2）若投标人使用他人的专利、专有技术时，所涉及到的费用及产生的纠纷，由投标人自行解决。（3）招标人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。（4）投标人的所有投标文件不予退还，所有投标文件的所有权（包括知识产权）归招标人所有。（5）招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用未中标方案的部分设计内容或理念。（6）招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。（7）中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。注意事项招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本工程项目进行设计招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标规模、范围、经济指标、工期、质量要求1.3.1本次招标建设规模：见投标人须知前附表。1.3.2本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.3主要技术经济指标、规划条件要求：见投标人须知前附表。1.3.4本次工期要求：见投标人须知前附表。1.3.5本次质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉，符合投标人须知前附表的要求。1.4.2投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规。投标人（包括联合体双方）及拟派各项目负责人（包括项目总负责人、设计项目负责人、施工项目负责人）2015年7月1日至投标截止时间前无行贿犯罪记录（以法院判决书生效日期为准）查询结果原件及复印件（行贿犯罪记录以检察机关查询的结果为准,投标截止日前两个月内各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效。）。1.4.3具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标，本次招标亦不允许联合体参与投标；1.4.4投标人的资质证书中法人单位名称须和投标人名称相同；1.5投标费用投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4投标人自行前往踏勘现场时，招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会本工程不召开投标预备会。1.11分包禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。1.12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2.招标文件2.1招标文件的组成(1)招标公告(2)投标人须知(3)合同格式(4)评标办法及评标标准(5)设计要求(6)投标文件格式(7)资格审查需提供的资料及格式根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人没有对招标文件做出全面的实质性响应是投标人的风险。招标方有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。2.2招标文件的质疑与答疑2.2.138\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）建设工程窗口提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）建设工程窗口公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。2.2.2招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）建设工程窗口公布，但不指明答疑问题的来源。如果答疑发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。2.3招标文件的澄清或修改2.3.1在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）建设工程窗口公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间；2.3.2招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在平阳县公共资源交易监理站备案，并在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）建设工程窗口上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。2.3.3招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在平阳县公共资源交易监理站备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。3.投标文件3.1投标文件的组成投标文件的组成：见投标人须知前附表。3.2投标报价3.2.1投标人应按“投标文件格式”的要求填写价格清单。3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。3.2.5.1投标报价包含本工程的工程勘察费用、方案设计及优化、初步设计、施工图设计、工程设计范围内的工程施工、保修服务及负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作，直至移交招标人的所有工作内容和一切费用，以及合同及图纸明示和暗示的所有责任、义务和一般风险费用等。38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件3.2.5.2因中标人设计、施工错误等原因导致的工程量增加，招标人将不予支付。若因招标人需求改变引起的变更，或其他合同中允许调整的因素引起的变更，按实调整。3.2.5.3本次报价要求投标人根据暂定工程造价进行报价，本次工程的合同暂定价为投标工程价+勘察设计费（勘察设计费最高限价按17万元，勘察设计费实行一次性包干，请各投标人充分考虑工程实际情况并结合自身实力进行合理报价，今后在设计过程中，无论设计范围是否有调整，设计费均将不予调整。）3.2.5.4本次设计施工总承包单位中标后，须对投标方案进行优化，并出具初步设计成果，设计标准、设计方案和设计概算必须经招标人审查确定后方可实施，一经确认，投标人不得随意修改调整。在设计施工总承包单位完成施工图设计并报主管部门审图通过后，由总承包单位（若总承包单位无造价咨询资质的，须委托具有相应资质的造价咨询单位）出具工程量清单及工程造价，并经审核单位审定及业主认可。3.2.5.5投标人按本节规定进行投标报价，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请，将不获批准，价格也不得调整。3.2.5.6投标人须自行解决由于施工原因造成的邻里纠纷，并自行承担相关费用。3.2.5.7安全文明施工措施费用根据《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23号）文件。3.2.5.8规费、民工工伤保险、税金（增值税销项税额和地方建设基金）等不可竞争费用按现行规定的计取。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。3.4投标担保3.4.1各投标单位按照投标人须知前附表中3.4.1项的规定，将投标保证金汇至到达中心保证金专户，不得现金解入、不得使用银行本票解入、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。3.4.3自始至终参加投标的未中标单位，投标保证金在中标公示期满后（中标公示期如有投诉除外），经招标人同意后予以退还。中标单位的投标保证金在办理交易确认单和合同签订后，经招标人同意后予以退还。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）投标人无故放弃中标资格的；（3）拒绝接受投标书中已确认的承诺或条款；（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件（5）投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。3.4.5如招标文件约定投标保证金不予退还的，由平阳县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。3.5资格审查需提供的资料及格式见前附表3.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、设计技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章或盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。3.7.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5投标文件中的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件分为“3包”。商务标1包，技术标1包，资格审查及资信证明资料1包。投标人提供的原件自行密封并在密封外面附原件清单，对原件的密封不做强制要求。“商务标”、“技术标”和“资格审查及资信资料”的封面上清楚标明“正本”或“副本”，“商务标”、“技术标”和“资格审查及资信资料”分别单独密封。投标文件的电子文档应与商务标封装在一起，并在电子文档上标明项目名称及投标人名称。每个密封袋封口处加盖投标人单位章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。4.1.2在内层和外层封套上均应（单层封套仅在外封套注明）：（1）写明招标单位名称；38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件（1）注明下列识别标志：a.项目名称；b.招标编号；c.“2018年月日上午9时30分（北京时间）开标，此时间以前不得开启”的字样。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3投标人递交的投标文件退还时间：见投标人须知前附表。4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.4.5投标人在提交投标文件的同时，须向招标代理单位支付招标文件工本费，否则投标文件不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并要求所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2开标程序5.2.1至投标截止时间，送达投标文件的投标人少于三个的，应停止开标，招标人应向平阳县公共资源交易管理委员会办公室申请重新组织招标。5.2.2开标由招标人主持，应在投标截止时间的当日，并按照招标文件规定的时间在平阳县公共资源交易中心公开进行。5.2.3投标人的法定代表人或其授权代表（以下统称投标人代表）必须按招标文件规定的时间参加开标，开标前须出示本人有效身份证的原件，投标人授权代表还必须同时出示投标授权书原件及《法人营业执照》复印件（加盖公章），以证明授权代表的身份和被授权范围，并由招标人验证确认。5.2.4投标文件启封前，投标人代表在招标人代表协助下应首先检查各自投标文件的密封状况与递交时是否一致。所有投标文件的密封状况与递交时一致的，则由招标人代表按照投标文件先送达后开标的顺序进行开标。若发现某一投标文件的密封状况与递交时不一致的，招标人应停止本标段的开标，并报38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件平阳县公共资源交易管理委员会办公室调查处理。5.2.5唱标人应如实按投标文件当众宣读投标人全称、投标最终报价、工期（服务期）及其它主要内容。记录人将唱标内容当场记录，并在开标现场公示。投标人代表应对唱标内容及记录结果当即进行校核确认。如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致时，应在签字确认前当场提出，并经招标人代表、监督人、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。5.2.6投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及其投标保证金及时退还投标人。5.2.7开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或唱标，即使已启封或唱标的，其投标文件仍然无效：1)投标人代表未能在所投标段开标结束前参加开标或未能出示本人有效身份证原件的；2)投标人的授权代表在所投标段开标结束前未能出示有效的投标授权书原件的；5.2.8开标时，如出现以下情况之一的，则应详细记录，并送评标委员会进行判定：1)投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的，或投标报价大写书写不规范的；2)投标人在投标文件中对同一标段有两个或多个报价，且未书面声明以哪个为最终报价的；3)投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的。5.2.9唱标结束后，投标人代表应在开标记录上签字确认。招标人代表、唱标人、记录人、监督人均应在开标记录上签字。投标人代表未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认。开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，除评标委员会认定的特殊情况应另行处理外，其开标结果不予纠正。5.2.10平阳县公共资源交易管理委员会办公室负责监督投标文件递交、接收和开标的全过程。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件7.合同授予7.1中标人的确定中标候选人经公示后(公示期为3个工作日)由招标人确定中标人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以经行政监督管理部门备案后重新招标。办理决标备案手续前，招标人有权对拟中标人的以下情况进行核实：招标人在中标公示之后，可以对拟中标人投标文件的人员、业绩、资格条件、财务状况等情况进行核实，也可以书面咨询拟中标企业所在地建设行政主管部门，发现弄虚作假或其他违法的行为,将视为不符合中标条件，招标人有权取消其中标资格，保证金不予退还。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。7.2中标通知7.2.1中标公示期满后没有异议或投诉的，在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.2.2中标人确定后，招标人将于15日内向平阳县公共资源交易管理委员会办公室提交招标情况书面报告。7.3履约担保7.3.1在签订合同后，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。履约保证金的缴纳：招标人在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位按通知单要求在5个工作日内将履约保证金存入招标人指定的专户。履约保证金必须从中标人的基本银行帐户中划出，不得在其他帐户中办理转划；履约保证金用银行保函或浙江裕沣担保有限公司（平阳县中小企业融资担保有限公司）保函形式进行交纳。7.3.2中标人不能按本章的要求，提交履约担保金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（3）所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10、其他内容10.1招标代理服务费：本项目招标代理服务费为人民币3.5万元，中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构支付招标代理服务费，投标人在投标报价时应考虑该费用。10.2知识产权10.2.1除规定退还投标文件外，投标文件不予退回。38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件10.2.3投标人拥有设计方案的著作权（版权）。招标人与中标人签署合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。10.3需要补充的其他内容见投标人须知前附表。38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件第三章合同条款及格式第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经市场公开招投标，双方就本建设工程设计•施工总承包协商一致，订立本合同。一、工程概况：工程名称：南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化工程地点：平阳县南雁镇工程内容：本工程的勘察、设计、施工、验收及保修工程立项批准文号：平发改北港批【2016】57号资金来源：发包人自筹二、工程承包范围：南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化包括勘察、设计、施工、工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。具体为：（1）工程勘察设计范围：包括地质勘察、方案设计、初步设计、施工图设计和涉及本项目的所有专项设计；承包人应负责项目全部设计内容的整体协调及配合。（2）工程施工范围：本次招标范围为南雁游客服务中心室外景观配套工程包含三通一平，室外水电，道路广场，绿化，景观喷灌，照明部分，污水处理系统。工作内容包括勘察、设计、施工、竣工验收、移交、备案和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等。具体内容及范围以招标文件及项目实施中的实际需求为准。红线范围内后续设计而现阶段未考虑项目业工程由招标人在项目实施中根据当地政策及实际情况确定是否纳入工程施工范围；（3）工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。项目办证报批、设计概算、工程量清单预算、资料汇总、存档等均由中标人负责完成，招标人提供配合。三、合同工期计划设计周期：30日历天（以合同签订时间为准，不含职能部门等审查、审批时间）计划施工工期：120日历天计划开工日期：以监理人发出的开始工作通知中写明的开始工作日期为准。四、质量标准设计要求的质量标准：符合国家现行设计标准；施工要求的质量标准：符合（工程施工质量验收规范）合格标准。38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件五、合同价款暂定合同金额（大写）：　元（人民币）￥：元（人民币）其中：1、勘察费与设计费合同价为元。（总价包干，不予调整）2、建筑工程费合同暂定价（中标价）：结算率为：（中标价/万元*100%），实际工程费合同价以平阳县财政审计部门审定的预算价*计费基数（1-投标下浮率）为准，但最终结算价不得超过中标价，超过的承包人承担。六、本协议书中有关词语的含义，与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行勘察、设计、采购、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。九、合同生效：1、合同订立时间：年月日2、合同订立地点：3、本合同双方约定：自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章或合同章后生效。4、本合同正本一式贰份，双方各执壹份；合同副本一式拾份，双方各执伍份。正、副本具有同等法律效力。十、其他合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。发包人：（公章）　　　　承包人：（公章）住所：　　　　　　　　住所：法定代表人：　　　　　法定代表人：委托代表人：　　　　　委托代表人：电话：　　　　　　　　电话：传真：　　　　　　　　传真：邮政编码：　　　　　　邮政编码：开户银行：　　　　　　开户银行：账号：　　　　　　　　账号：38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件第二部分通用条款第三部分专用条款1.一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：1.1.2.3承包人：1.1.2.4承包人项目经理：指本项目的项目负责人。1.1.2.9监理人：由发包人招标确定监理单位。1.1.3工程和设备1.1.3.1工程：指承包人为完成本合同项下的服务所组成的一个整体，包含永久工程和（或）临时工程。1.1.3.4区段工程：本项目不适用，删除本款。1.1.3.10永久占地：指承包人为实施本合同工程需要的一切永久占用的土地。1.1.3.11临时占地：指承包人为实施合同工程需临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场出入通道，以及生产、生活等临时设施用地等。1.1.4.3工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工作期限。施工实际开始工作时间以监理人发出的开始工作通知中写明的开始工作日期为准。1.4合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除非合同另有规定，在发生分歧时，合同文件应按以下顺序优先考虑：（1）合同执行过程中签订的补充协议（如有）；（2）合同协议书；（3）中标通知书；（4）专用合同条款及附件；（5）通用合同条款；（6）招投标文件及其附件；（7)标准、规范和有关技术文件；38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件（8）其他合同文件；双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、传真、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。1.6文件的提供和照管1.6.1承包人文件的提供（1）承包人提供文件：承包人文件的范围和提供的期限、数量，包括但不限于：1）项目设计阶段文件序号资料及文件名称份数提交时间有关事宜1方案设计合同签订后日历天内2初步设计报告及附图(送审稿)方案设计确定后日历天内；3施工图设计图纸（送审稿）初步设计批准完成后日历天内完成主体设计，专项设计根据业主要求分阶段提供4施工图最终稿及其他相关成果根据业主要求5各专项施工图最终稿根据业主要求6设计概算根据业主和进度要求2）项目实施阶段文件a)项目总承包实施规划：不迟于开工后7日提供4份。b)项目进度计划（包含各专业工程进场时间及实施单位）：不迟于工程开工后7日提供4份。c)采购进度计划：不迟于工程开工后7日提供4份；设备材料进场时，提交“供应材料设备一览表”，需包含材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，并附送产品合格证复印件。d)项目清单及预算在施工图图审结束后日历天内完成。e)总体施工组织设计（包括施工技术方法、施工进度计划施工人力资源计划一览表、主要施工机具资源计划一览表在内）：不迟于工程开工后7日提供4份；f)管理实施计划：不迟于工程开工后7日提供4份；g)每月25日前提供当月完成工程量和工作价款表，相应的安全、质量、技术等资料，以及现场签证和变更资料；h)以上资料提供相应的电子文件一份。38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件（2）监理人对承包人文件批复的期限：监理人在接到项目实施文件后7日内批复。由于承包人未按时提供文件造成工期延误，按专用条款第11.5款约定执行。1.6.2发包人提供的文件在合同签订后7日内，发包人向承包人提供如下资料（包括但不限于），并对提供资料的真实性、完整性、准确性、时效性负责。（1）项目前期工作文件：包括上级有关文件，立项文件等；（2）场地情况相关资料，以及红线外周边场地及市政条件等。1.13采用“发包人要求中的错误（A）”条款2.发包人义务2.3提供施工场地2.3.1发包人向承包人提供的施工场地情况：（1）发包人应负责处理工程实施期间与征租地等政策处理相关的阻碍工程实施的遗留问题。（2）现场无法搭建临时设施或临时施工借地的，由发包人负责施工过程中临时施工借地的协调，相关费用由承包人自行解决。2.3.2发包人向承包人提供的进场条件：（1）设计与施工必需的基准控制点由发包人协助承包人取得。（2）临时用电：提供临时用电接入点，红线范围外的施工由发包人帮助协调。（3）临时用水：提供临时用水接入点，红线范围外的施工由发包人帮助协调。（4）临时道路：提供临时道路出入口，红线范围外的施工由发包人帮助协调。2.4办理证件和批件本款增加：2.4.1承包人负责代办在开工前需要办理的项目报批、接入系统、施工许可证等必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人配合及协助。2.4.2项目可研、环境影响评估、水土保持技术方案及评估、地质灾害评估等前期手续由发包人负责办理。2.5支付合同价款本款增加：发包人应按合同专用条款第17款的约定向承包人及时支付合同价款。2.7其他义务2.7.138\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件除《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）及其温州市、平阳县相关补充文件明确的检验试验费所包含的内容由承包人负责外，其他检验、试验、检测、监测等由发包人负责组织并承担相关费用，承包人应予以配合。2.7.2发包人负责如有单独采购设备部分的制造、运输、保管、安装、调试，并负责现场管理，承包人应予以配合。2.7.3发包人为承包人负责的调试、试验和试运行工作提供必要的配合。2.7.4发包人负责施工红线外的交通疏导管制、影响车库正常施工和使用功能发挥的障碍物的清除，承包人配合实施。3.监理人、跟踪审计人3.1监理人的职责和权力3.1.1监理人发出的停工令和复工令、对承包人的安全处罚等需要经发包人事先批准。3.2总监理工程师项目总监姓名：项目总监身份证号码：项目总监联系方式：3.3监理人员3.3.1总监代表姓名：3.4跟踪审计负责人项目负责人姓名：项目负责人身份证号码：项目负责人联系方式：3.5跟踪审计人员跟踪审计代表姓名：4.承包人4.1承包人的一般义务4.1.10其他义务4.1.10.1承包人负责临时用水、用电的开户申请，并自行缴纳施工用水、用电的费用；如因当地条件所限，临时用水、用电量确实不能满足，承包人须采取措施，满足工程施工的要求，产生的费用根据实际发生情况按照工程联系单方式处理。4.1.10.2承包人负责代办在开工前需要办理的项目报批、接入系统、施工许可证等必须履行的各类审批、核准或备案手续，负责征地红线范围内的施工准备工作（包括施工临时变压器申报安装、施工用水申报安装等），负责周边环境综合协调、组织消防验收、组织规划验收、组织防雷验收、组织环保验收等专项验收和组织项目完工验收、竣工验收。发包人进行配合。38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件4.1.10.3承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承办施工临时居住证手续以及计划生育手续，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设。承包人必须按合同及投标书进行施工组织，项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。承包人应加强安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括发包人的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作，设置必要的消防水源和消防设备。承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照项目所在地颁布的施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌和围护，提醒进入施工现场人员的注意，所发生的费用由承包人承担。4.1.10.4需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理质安监、排污、夜间施工等手续，费用自理。4.1.10.5完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未正式办理交付手续前，成品保护由承包人完全负责（包括所需费用），如果保护期间发生损坏，承包人须自费予以修复，直至发包人满意为止。交付手续办清后，非质量原因引起的损坏由发包人完全负责。4.1.10.6需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要建筑、安装材料（设备）须按双方约定的品牌、系列、规格并经工程师和发包人同意后方可订货。否则引起的损失由承包人承担。4.1.10.7施工现场清洁卫生的要求：按建筑工程施工场地文明管理相关规定的要求执行，并承担公共部位的清洁和因施工被损坏的绿化恢复费用。工程交接前应清除掉现场内所有不再需要的临时工程、设施、承包人的设备和多余材料、生活垃圾和废物，并修复因施工损坏的绿化。如承包人交工7天后仍不清除、修复，发包人可自行完成，发生的费用由承包人承担。4.1.10.8合同履约期间承包人应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、绿化、噪音、渣土管理、污水排放、外来民工登记等规定。因承包人原因引起的行政处罚等费用，由承包人承担。承包人须教育职工和民工遵纪守法，严禁打架、斗殴、赌博等违法行为发生，由此产生的后果由承包人负责。4.1.10.9承包人应处理好与周边人员与居民的关系，保证不影响周边居民的日常生活与办公活动：如因承包人原因造成纠纷的，承包人应全权负责赔偿与善后事宜。4.1.10.10承包人的项目负责人应按时参加发包人组织的工作会议。4.1.1038\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件.11关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，承包人负责办理临时施工用地的借地，并与出借人签署借地协议。临时施工用地的借地费（含租金、土地有偿使用费等）等相关费用均由承包人支付。4.1.10.12承包人有责任为发包人、监理单位、质监单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便。4.1.10.13承包人需配备资料员及时开展资料收集工作。竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录资料、性能测试报告及材料、设备的合格证、质保单及使用说明等资料等工程资料。竣工资料共需交六套原件（有一套如质保单等可以复印件），若房建项目资料需移交物业的，由承包人另行移交。相关资料分别按规定整理。工程各节点照片档案，以及声像资料需及时提交。提供工程竣工图光盘2张。4.1.10.14承包人应事先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、场地现状、周边环境、临时施工道路、当地的公安、市政、市容、交通、治安、环保、排污排水、环卫、城管、绿化、卫生、当地村民及任何其它足以影响承包价的情况，费用均由承包人承担。4.1.10.15承包人进场前，需提交施工现场总平面布置图，经发包人的认可或按照发包人的要求修改后，方可进行施工现场布置。承包人进场后1个月内需完成场地硬化、企业形象设计图牌、安全警示图牌等工作，并通过发包人的验收。企业形象设计图牌、安全警示图牌、临时用电、安全防护、临时宿舍等安全文明施工应达到温州市建设工程安全生产、文明施工标准化工地的要求。临时围墙的形象设计需发包人批准后方可实施。4.1.10.16承包人应考虑自备发电设备和临时蓄水池，以防止施工过程中的临时停电和停水对工程进度和质量等的影响，特别是基坑施工期间必须配置发电机。4.1.10.17提供本项目专用独立账户，绝不挪用、挤占工程建设资金。4.1.10.18项目管理1）承包人项目负责人需负责整个项目的统筹管理，安排好设计同施工之间的衔接，对每个专业设计任务的时间计划进行安排，提前安排每个专业工程的设计、效果图、业主确认及图审等工作；2）及时协调设计及施工中存在的问题，并及时通知监理及发包人，提供解决方案；3）对施工的进度、质量进行管理，合理协调施工进度同专业设计之间的进度安排；4）同施工负责人一起管理各个专业分包的进场、施工及质量等；5）项目负责人（含设计负责人及施工负责人）必须承诺在项目现场进行管理，驻场时间按合同4.5及4.6.5条款执行；每个星期请假时间不得超过2天。38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件6）由于本项目时间紧张，项目负责人及其团队必须制定详细的设计及施工计划，包含材料和主要设备的采购计划，每个专业工程的设计时间及进场时间，预留专业工程设计的业主确认时间。确保项目按期完成。4.2履约担保本款增加4.2.3：承包人提交履约保函的格式、金额和时间：合同生效后15日内，承包人向发包人提供中标价5%的履约保函，履约保函至本工程竣工验收合格后一周内一直有效。履约保证金中，工期履约保证金占20%，质量履约保证金占20%，安全文明施工保证金占20%，项目管理班子到位率履约保证金占20%，农民工资支付担保履约保证金20%。4.3分包和不得转包4.3.2本款原文修改为：4.3.2.1承包人不可将本合同工程的自有资质范围内的工作进行分包。4.3.2.2分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，且资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，并经发包人认可。（工程施工必须具备相应资质）。承包人应将发包人专业分包工程的进度、资料纳入承包人统一管理。4.3.2.3如因地方性政策或从有利于施工质量和效率方面等非承包人原因导致承包人自有资质范围内的非主体、非关键性工作无法开展的，经发包人同意，承包人可进行分包。4.3.2.4若因承包人违规分包而造成的后果由承包人全权承担。4.5承包人项目经理本工程承包人项目经理即项目负责人项目负责人姓名：项目负责人联系电话：项目负责人的身份证号码：项目负责人经授权并代表承包人负责履行本合同。项目负责人职责：1、建立本项目的组织架构2、制定项目计划3、拥有本项目的决策权4、组织计划实施5、协调内外部的关系6、建立项目控制系统、实施项目的控制7、负责项目合同管理8、审查和受理各种报告9、组织验收，考核，结算10、组织项目售后服务及项目总结工作项目负责人权限：代表承包人承担本项目工程总承包的各项权利、义务和责任。项目负责人（或项目负责人现场代表）每月在现场时间不得少于22日。违约责任：项目负责人在工程实施期间不得擅自更换，一经发现发包人有权立即中止合同。若确须更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。项目负责人（或项目负责人现场代表）每月在现场时间未达到合同约定天数（每月22天）的，每少一天应向发包人支付违约金3000元。38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件4.6.5承包人主要施工管理人员到位（1）未经发包人同意，不得擅自更换设计负责人、施工负责人，一经发现，发包人有权中止合同。如因特殊原因承包人确需更换的，应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。（2）施工负责人每月驻工地时间不得少于22天，每少一天支付违约金3000元。（3）现场设计代表须保证1人在场，专业满足工程进展需要及业主要求，每月驻工地时间不得少于22天，每少一天支付违约金3000元。（4）项目实施期间如项目组成员无法满足本项目需求，发包人有权要求承包人更换。（5）承包人在项目现场必须确保有充足的人员负责和协调现场的所有工作，安排好整个工作进度要求，如需要增加人员，承包人应无条件立即增加相关人员，且不得因此要求增加费用。4.11采用“不可预见的物质条件（A）”条款4.12进度计划4.12.1合同进度计划承包人提交项目进度计划的份数和时间：在合同签署后14天内,承包人向发包人提交2份其格式和内容符合发包人代表或监理人规定的工程进度计划。监理人及发包人确认的时间：收到该计划后的7天内审查同意或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。4.12.2合同进度计划的修订承包人向监理人及发包人提交修订合同进度计划的申请报告期限：7天。监理人及发包人批复期限：7天。工程延期的审批：必须是非承包人自身的原因造成的工期延误,发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；4.13质量保证本款增加：承包人应按质量标准规范，确保设计、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系。工程质量符合合格标准。本项目要求承包人按照不低于温州市标化工地的要求进行现场管理。5.设计5.2承包人设计进度计划设计进度计划初步确定如下：（1）设计工作:承包人于合同签订并收到发包人相应设计接口资料正式盖章文件后5日历天内提供方案设计文本（送审稿）；方案设计审查通过后5日历天内提供初步设计文本及附件（送审稿）；初步设计38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件审查通过后20日历天内提供主体工程施工图（送审稿）；按发包人要求的时间进度提供其他专项设计施工图。（2）设计文件交付：设计文件提供的数量为纸质版6份、电子版1份；设计文件的提供应满足施工进度的需求。5.5竣工文件本款第5.5.1款中明确如下：5.5.1承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工验收前7天向发包人提供完成的竣工资料一式叁份。5.5.2在颁发工程接收证书之前7天，承包人应向监理人提交相应竣工图纸一式叁份，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。6材料和工程设备6.1承包人提供的材料和工程设备6.1.2承包人将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：在材料和工程设备采购前28天将采购计划提交监理人审核。承包人严格按监理人审查明确的品牌、规格、质量等级等要求进行采购。进场主要材料经监理验收后方能用于本项目。凡因材料没有达标或不到位而影响施工工期，造成发包人损失，则承包人应负全责，并赔偿相应的损失。6.2采用“发包人提供的材料和工程设备（B）”条款6.5禁止使用不合格的材料和工程设备6.5.1本款修改为：为保证工程质量，凡由承包人独立采购的材料和工程设备，承包人应按照设计要求、技术标准及招标文件的约定采购符合上述要求的材料和工程设备。并向监理人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料和工程设备质量负责。如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，承包人应按监理人要求的时间将不符合要求的材料和工程设备运出施工场地，重新采购符合要求的材料和工程设备。若已使用，由承包人负责整改处理，确保达到要求的质量标准。因使用不符合要求的材料对工程造成的损失由承包人负责，由此延误的工期不予顺延。7.施工设备和临时设施7.2采用“发包人提供的施工设备和临时设施（B）”条款7.3要求承包人增加或更换施工设备本款补充：非承包人原因导致的工期延误，而发包人要求承包人增加施工设备投入的情况，由此增加的费用（或）工期延误由发包人与承包人另行签订赶工协议。8交通运输8.1采用“道路通行权和场外设施（A）”条款。38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件9.测量放线9.1施工控制网本款中第9.1.1款明确如下9.1.1发包人应在不迟于工程开工前的7天，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在接收上述测量基准点等后的14天内将施工控制网资料报送监理人批准。11.开始工作和竣工11.2竣工承包人应在“合同协议书”中约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。11.3发包人的工期延误本款补充发包人造成工期延误的其他原因：（1）由于发包人未及时办理相关审批或证件，使得工程实际进度落后于项目进度计划的；（2）由于发包人未提供合格场地、道路引起的工程延误；（3）由于发包人代表或监理人的指令失误；（4）由于发包人未及时组织竣工验收造成的工程延期。11.4异常恶劣的气候条件合同双方约定的异常恶劣气候条件为：对工程施工造成实质性影响的台风、暴雨、暴雪、大风、沙尘暴、高温、雷电等异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。11.5承包人引起的工期延误由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金按照每延期一天扣罚5000元，最高不超过合同总价的3%。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。11.8其它原因迟延新增本款如下：如果承包人因为下列某一个原因而被延误，承包人有权申请延长工期：（1）发包人发生了重大方案变更，同时需要承包人施工发生较大返工或停工；（2）发生了某种不可抗力事件或异常恶劣的气候条件（如24小时内降水量达100mm以上的暴雨）；（3）政府有关指令、批文要求等。38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件13工程质量13.1工程质量要求13.1.1工程质量验收标准：1）工程设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求；2）工程施工质量标准：达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。14.试验和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验在14.1.4款后补充第14.1.5款如下：本合同永久工程设备的检验和交货验收，应由承包人会同监理人、发包人、设备供货方进行检验和交货验收，验收由监理人组织。15变更15.2承包人的合理化建议15.2.2因发包人批准采用承包人提出的合理化建议，使工程降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，本项目不做考虑。15.3变更程序15.3.2变更估价原则：（1）经审定的预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。（2）经审定的预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。（3）经审定的预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：有定额的，按浙江省工程预算定额（2010版）按照投标及合同口径计取相关费用；有类似定额的，参照类似定额的按照投标及合同口径计取相关费用；无定额（或无类似定额）的，由发包人、承包人、审计单位、监理单位共同测定或进行市场询价后确定相关费用。共同询价的材料价格不下浮。（4）其他：a、清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。材料变化的仅调整材料的信息价（或市场价）差价，并计增减材料差价的税金。b、如工程量清单中相同工作内容及项目特征的子目出现多个不同报价的，变更时参照相同或相似项目中最有利于发包人的综合单价；如同一人工、材料、机械在编制预算书有多个不同报价的，变更时参照最有利于发包人的报价确定相应价格；若无材料价格的，则由发包人、承包人、审计单位、监理单位共同进行市场调查询价后确定。共同询价的材料价格不下浮。c、属人力不可抗拒因素造成承包人的直接损失费用，发包人将根据实际情况给予补偿；如承包人有能力预防而没有预防造成的损失，发包人不负责补偿；属施工技术组织措施失误造成的费用、工期损失由承包人承担。15.3.4双方根据本工程特点，商定的变更范围：38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件（1）本工程为设计施工总承包工程，最终审计价不得超出经评审通过的概算价，超出概算部分费用由承包人承担。（2）因承包方错误而导致的工程量增加及工期损失均由承包人承担。（3）发包人指示的工程变更（以甲方通过监理工程师发出的规模性、功能性或标准的工程变更联系单为标志，以审查通过的施工图为参照）导致本项目发生变化的，按实调整。（4）在施工过程中，因征地拆迁等原因引起的施工图调整或工程联系单，按实调整。（5）国家或地方规范、政策等发生变化导致的变更，按实调整。15．5采用“计日工（A）”条款15．6采用“暂估价（B）”条款16价格调整16.1不因物价波动进行调整17.合同价格与支付17.1合同价格17.1.1合同价款的确定：本合同为可调价格合同，合同价确定方式如下：（1）合同价确定方式如下：一是中标单位对图纸进行深化和优化后，发包人委托图纸审查机构对施工图纸进行审查；二根据审查合格的图纸，由财政部门对工程预算进行审核，以审核结果以及中标下浮率确定最终合同价格，其中下浮率=（最高限价-中标价）/最高限价。签订合同价包括设计费用和施工费用：设计费按中标金额一次性包干，勘察费、测绘费不含在设计费中，不再另行计算，设计费包括设计及相关调整费、初步设计审查费、施工图审查费、图纸资料费、施工服务、利润、税金、保险费、勘察费等全部费用。工程费用＝经财政审核的工程预算造价ⅹ(1－下浮率）；三、土地费用及政策处理费用、监理费、建设单位的预算编制费、建设单位结算审核费、全过程造价咨询费、建设单位管理费由发包人支付其他均由承包人支付。本项目实行最大工程费用保证制度，今后工程结算价不得超过合同价，超出部分由投标人自行承担；17.1.2.3工程预算造价编制办法（1）本工程费用定额、预算定额和材料预算价格执行以下文件：工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及浙江省与温州市有关补充规定编制、《浙江省建设工程计价规则(2010版)》、《浙江省建设工程施工费用定额(2010版)》、《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》、《浙江省市政工程预算定额》（2010版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2010版)》、《浙江省安装工程预算定额（2010版）》、《浙江省建设安装材料基期价格（2010版）》、《浙江省施工机械台班费用定额（2010版）》、温住建发〔2016〕58号《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》、建建发[2014]448号《关于贯彻《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）的通知》、《浙江省建设工程2010版计价依据综合解释》（一~五）、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）、《转发关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》(温建价（2016）19号)。缺项可套用相关行业定额。38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件（2）取费1）综合费用（管理费、利润）费率根据项目特征综合考虑按中值计取；2）组织措施费计安全文明施工费（按市区一般工程）、二次搬运费、已完工程与设备保护费、检验试验费、冬雨季施工增加费，费率按定额中值计取。创标化工地增加费按照省级考虑。3）规费：按平阳县的规定执行，如平阳县无相关规定按温州市的规定执行，如温州市无相关规定按浙江省的取费标准执行。4）本项目预算编制中所涉及到取费费率的，费率按定额中值计取。5）税金按当地相关规定执行。（3）本工程以综合单价法计价。（4）材料、人工、机械信息价统一按《平阳县建材价格信息》计算，基期价格以预算当月《平阳县建材价格信息》的市场信息价，《平阳县建材价格信息》没有的材料价可参考同期《温州工程价格信息》，《温州工程价格信息》也没有的材料价可参考同期《浙江省工程价格信息》。在预算清单开始编制前，部分材料和设备可由发包方会同相关部门提供三个及以上参考品牌，承包人使用的材料和设备必须为参考品牌或经发包方认可的同等及以上档次品牌。凡《温州工程造价信息》综合版、《浙江省工程造价信息》综合版中未包含的材料和设备，由发包人、承包人、审计单位、监理单位共同进行市场调查询价后确定。共同询价的材料价格不在下浮范围内。（5）材料、人工动态调整方式按16.1条执行（6）工程预算造价核对方式：①正式施工图出具后20日历天内，由承包人递交工程预算书（采用综合单价法编制）。②承包人递交工程预算书后20日历天内由财政或审计部门对承包人递交的工程预算书进行审核。③审核通过后的工程预算书即定案预算书，将作为办理结算的有效依据之一，并报相关部门备案后生效。④其中超过送审额5%以外部分的核增费用及核减费用由承包人承担。17.2预付款17.2.1预付款在发出开工令后7个工作日内，支付中标价中建筑工程费的5%作为工程预付款。17.2.2预付款保函承包人不提交预付款保函。17.2.3预付款的扣回与还清工程预付款按每月进度款的实际比例扣回。17.3工程进度付款17.3.2支付分解表（1）勘察与设计费支付方式：合同签订生效后一周内，支付设计合同价的30%；所有专项设计施工图完成并审查合格后一周内，支付至设计费合同价的80%；本项目竣工验收合格且备案完成后一周内付清余款。（2）建筑工程费支付方式：38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件①工程进度款：由承包人在每个月的25日前，根据承包人当月实际已完成工程量提出支付申请，报监理单位、发包人（或跟踪审计）审核并签证确认。发包人应在收到支付申请后15日内，按确认工程量的80%支付工程进度款。如果预算审核前已经支付的进度款在审核后存在差额的，该费用在预算审核完成当月的进度款中按实调整，多退少补。工程进度款支付至建安工程预算价的80%时停止支付。②工程竣工验收合格，承包人按当地要求提交竣工资料及结算资料后7日内，支付至建安工程预算价的85%。竣工验收合格后14日内，承包人在缴纳违约款（或在工程款中扣除）后，发包人退还履约保函。③办理结算并经相关部门审定后14日内，支付至工程结算价的97.5%。工程价款结算审计后，超过送审额5%以外部分的核增费用及核减费用由承包人承担。④剩余结算总额的2.5%作为工程质量保证金。工程质量保证金可以采用保函形式，如采用保函，则在承包人提供工程质量保函后，发包人支付至工程结算价的100%。17.4质量保证金17.4.1质量保证金：本工程质量保证金为工程施工结算价的2.5%，在工程竣工结算时一次性扣留。工程竣工验收合格1年后的14天内退还1.5%；工程竣工验收合格质保期结束后的14天内退还余款。17.5竣工结算17.5.1竣工付款申请单承包人向发包人提交竣工付款申请单的份数和期限：竣工验收完成后28日内将完整的竣工验收资料和结算资料一式六份（包括电子文档）送至发包人。17.5.3工程竣工价款结算17.5.3.1竣工结算资料包括：经确认的工程竣工图、工程联系单、设计变更联系单、变更签证、现场签证、材料价格确认单、图纸会审纪要、打桩记录、试桩记录、专题例会纪要、隐蔽验收记录、工程结算书（含电子文档）等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。17.5.3.2本合同工程竣工审查时限：发包人在收到完整的结算资料之日起10天内送达审计部门。17.5.3.3该工程为政府性投资项目，发包人根据国家造价管理的有关规定以及财政部门审定的工程结算，与承包人办理最终价款结算手续。其中超过送审额5%以外部分的核减费用及核增费用由承包人承担。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单份数：一式5份承包人提交最终结清申请单的期限：缺陷责任期满且双方无异议后。18竣工试验和竣工验收19缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期的起算时间本款最后增加：38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件本项目缺陷责任期：2年，从工程竣工验收通过之日起算。19.7保修责任本合同工程约定的工程质量保修范围为：合同范围内的全部内容。工程保修期限：地基基础与结构部分为设计使用年限，为2年，从工程竣工验收通过之日起算。20保险20.1设计和工程保险承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。20.5对各项保险的一般要求20.5.1保险凭证承包人提交保险凭证的期限：如有，应在完成投保后14天内提交。20.5.4对各项保险的一般要求承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责。发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。21不可抗力21.1不可抗力的确认在本条中，“不可抗力”系指发包方和承包人在合同签订当日对其发生不能预见、不能避免且对其后果不能克服，且影响合同一方正常履行本合同项下义务的客观事件。不可抗力包括下列情况:(a)战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外国敌人的行动、战时动员、征用或禁运；(b)叛乱、暴乱、军事政变、篡夺政权，或内战；(c)由于任何爆炸性核装置或其核部件的任何核燃料或核燃料燃烧后的核废物、放射性有毒炸药，或其他有害物质所引起的放射性污染。(d)征地范围内的考古发掘、矿产开发。(e)地震（六级以上）、台风（十级以上）、持续降水24小时且降雨量为100mm以上。24争议的解决24.1争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成，任何一方均可将争端向平阳县人民法院提起诉讼。24.3争议评审本合同不采用争议评审的方式。38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件第四部分合同附件格式38\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件附件一工程质量保修书发包人（全称）：　　承包人（全称）：　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。　　一、工程质量保修范围和内容　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：　。　　二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年；3．装修工程为年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7．其他项目保修期限约定如下：年　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。59\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。　　五、保修费用　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：由于承包人原因造成质量问题一切由承包人负责，并承担费用。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：59\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件附件二廉政责任书格式工程项目名称：工程项目地址：建设单位（甲方）：施工单位（乙方）：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。　　第一条甲乙双方的责任　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。　　第二条甲方的责任　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。　　第三条乙方的责任　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。59\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。　　第四条违约责任　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。　　第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。　　第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　地址：电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：年　月　日　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　　乙方监督单位（盖章）年　月　日　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日59\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件第四章评标办法及评标标准根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，制定本办法。一、总则评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的要求，对投标文件进行综合分析评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况。本次评标采取百分制综合评分的方法。二、评标组织评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为5人或5人以上的单数，其中招标人代表可委派1人，其余成员在评标专家库中随机抽取。评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。三、评标程序和内容1、评标的一般程序为：1.1、熟悉招标文件和评标办法；1.2、投标文件技术符合性审查；1.3、投标文件的技术评审；1.4、投标文件资信符合性审查；1.5、投标文件的资信评审；1.6、投标文件商务符合性审查；1.7、投标文件的商务评审；1.8、必要时，对投标文件的问题进行询标；1.9、根据评标办法对投标文件进行评分、排序；1.10、完成评标报告，推荐中标候选人。2、投标文件的符合性审查2.1、评标委员会依照招标文件的要求和规定首先对投标人的资格条件和投标文件进行符合性审查。59\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件2.2、投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止以后不得提交审核资料作为评标依据。2.3、投标文件有下列情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行技术和商务报价的评审：（1）未按招标公告规定报名的；（2）投标人未按招标文件的要求提交投标保证金的；（3）投标人的资质不满足招标文件载明的强制性条件的；（4）未按招标文件的要求签署或盖章的；（5）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。2.4、评审方法、标准：本次评标采用综合评分法。评标内容及分值：满分100分，其中，资信分5分、技术分45分、商务分50分。3、技术评审0～45分技术部分采用记名方式各自评分，技术标得分为全体技术评标专家给出分值的算术平均值（保留2位小数）。如某一份评分表的某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该份评分表无效。以上内容评分及计算评分值时保留二位小数。序号评分项目分值（分）评分标准分项分值（分）得分优良一般1规划设计3是否符合规划要求3-22-11-02总体设计9总平布局是否合理5-3.53.5-22-0自然、人文背景结合景观设计2-1.51.5-0.70.7-0与周边环境协调景观美化程度2-1.51.5-0.70.7-03景观系统设计20主要景观与次要景观的合理划分8-66-33-0功能分区明确合理3-22-11-0人流组织及竖向交通合理3-22-11-0地形处理、园路铺装、小品设施合理、实用、美观；用材经济、生态、耐用。3-22-11-0植物配置、设计3-22-11-059\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件4景观构筑物及景观配套工程4景观构筑物、其他配套设计等4-33-1.51.5-05整体效果和创新性4整体构思新颖、寓意深刻，特点鲜明，贴合实际，内容具有创新性。4-33-1.51.5-06方案设计经济性4工程量计算科学、单价分析正确、投资经济、合理，工程造价节约程度（由专家横向比打分）4-33-1.51.5-07投标文件编制质量1投标文件制作精美度1-0.70.6-0.40.3-0.1以上内容评分及计算评分值时保留二位小数。4资信标评审4.1投标人资信标资格及符合性审查投标人【资信标】评审首先进行资格及符合性审查，凡不能满足下列必要合格条件的投标文件作无效标处理。资信标资格及符合性审查表序号项目内容必要合格条件1法人资格及营业执照具备独立法人资格，营业执照有效，营业范围符合要求。2投标人资格条件符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定3项目总负责人资格条件符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定4其他专业负责人资格符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定5信誉、履约情况1、投标人（包括联合体双方）及拟派各项目负责人（包括项目总负责人、设计项目负责人、施工项目负责人）2015年7月1日至投标截止时间前无行贿犯罪记录（以法院判决书生效日期为准）查询结果原件及复印件（行贿犯罪记录以检察机关查询的结果为准,投标截止日前两个月内各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效。）。6社保证明1、项目负责人在投标单位的社保证明（具备社保部门出具的在投标单位近3个月的在保证明）。2、主要专业负责人及项目组人员在投标单位的社保证明（具备社保部门出具的在投标单位近3个月的在保证明）。7其他1、符合招标文件其他条款的要求59\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件4.2资信评分细则（0-5分)：序号评分内容总分评分标准1类似业绩1分投标人2013年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过同类设计施工一体化业绩，单个项目得1分，最高得1分；【证明材料：要求同时提供合同及建设单位证明材料，需要体现项目负责人名字及项目已完成情况，否则不予计分。】2投标人资质3分投标人具有工程设计综合资质甲级资质，得2分；投标人具有风景园林工程设计专项甲级资质，得1分；注明：以上资质证书复印件加盖公章。3拟派项目负责人资格1分拟派项目总负责人具有风景园林相关专业高级职称的，得1分；注明：职称证书复印件加盖公章（需提供原件放入证书原件中）。5、投标文件的商务报价评审5.1商务标符合性审查（1）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；（2）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或未响应招标文件的实质性要求和条件的；（3）投标报价高于招标文件最高限价的（勘察设计最高限价及建筑工程费最高限价）；（4）技术标中存在以下情况之一的：①设计指标不符合规划要求（招标文件另有规定除外）；②采用的设计标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；（5）商务报价评审时，投标人拒绝本评标办法5.1.1条款修正的，（6）开标时，如出现以下情况之一的：1)投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的，或投标报价大写书写不规范的；2)投标人在投标文件中对同一标段有两个或多个报价，且未书面声明以哪个为最终报价的。（7）未按招标文件的要求签署或盖章的；（8）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。5.2商务报价评审：评标基准价的59\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件确定：商务标开标后，在所有有效投标报价中（招标文件规定为废标的除外）投标人的有效投标报价＞7家时，取有效投标报价中去掉一个最高值、去掉一个最低值后的算术平均值作为评标基准价；投标人的有效投标报价人≤7家时，取有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。评标委员会的专家对通过符合性审查、技术标评审合格的投标文件进行商务评审，并对商务报价的范围、内容、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析。5.2.1报价评审将以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价将在最终报价的基础上，按照下列约定的因素和方法进行计算（投标人如拒绝下述修正的，则属重大偏差）：（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，将以文字表示的金额为准；（2）如费率同报价存在不一致时，以费率为准调整报价；（3）当分项报价与投标总价不一致时，以投标总价为准，调整分项报价；（4）按上述修正错误的原则及方法调整投标文件的评标价，调整后的评标价将作为评标依据；（5）评标期间，评标委员会不接受任何投标人主动提出的对投标报价及分项报价的调整；（6）投标报价的口径应与招标文件要求一致。由于招标人原因造成投标人的报价口径不一致者，应在评标价中统一。  5.3商务评分细则（0-50分）：通过符合性审查投标文件进入商务评分范围。评标委员会按以下方法计算各投标文件商务报价的评分值：（1）最佳报价值的确定：所有有效投标文件报价（不含勘察设计费）的算术平均值作为最佳报价值；（2）投标人最终报价与最佳报价值对比，计算各投标人的报价得分：①投标价等于最佳报价值的最终报价得满分50分；②投标价每低于最佳报价值1个百分点扣1分；③投标价每高于最佳报价值1个百分点扣2分；以上商务报价评分保留小数2位；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。59\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件6、综合得分：综合评分即为资信评分、技术评分、商务评分的总和。评标委员会按综合得分由高到低对投标人名次进行排序。7、评委根据以上规定依据法律及招标文件有关规定对入围的投标文件进行详细评审后，在有效标中按其综合得分从高到低进行排名（技术、资信标得分与商务标得分相加为综合得分，得分相同时，以资信标得分高者优先，资信标得分相同时，以技术标得分高者优先，技术标得分也相同时，以报价低者优先，报价相同时，以抽签决定名次），评标委员会推荐排名第一的投标人为本项目中标候选人。若全部投标文件评审完毕时有效投标人仍少于3家的时候，本项目重新招标。59\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件第五章工程概况及设计要求一、设计任务书一、工程概况：项目名称：南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化建设性质：新建建设单位：平阳县旅游发展投资有限公司建设地点：南雁镇位于温州平阳县，南雁镇地处中国东南沿海浙江省平阳县西南部，鳌江上游，东邻水头镇，南连闹村乡和青街畲族乡，西接顺溪镇，北与山门镇毗连。距平阳县城昆阳镇32.5公里，温州市区87公里。资金筹措：由平阳县旅游发展投资有限公司统筹解决。二、设计依据：1、《中华人民共和国城市规划法》2、《中华人民共和国环境保护法》3、《中华人民共和国环境影响评价法》4、《中国优秀旅游城市标准条例》5、《城市绿化管理条例》6、《城市道路绿化条例》7、《公园设计规范》8、《国家生态园林城市标准》9、其他现行的相关规范、技术标准三、设计原则南雁游客服务中心是南雁景区与城市间的交通连接点，对往来旅游者具有集散作用，旅游景区的范围很大，通常来说，游人容量相对集中的地点主要在旅游区的入口处、内部交通换乘处和重要的节点处，是所有游人进入景区的必经之地。景观设计，应处理好建筑、道路、广场、绿地和景观小品之间及其与人的活动之间的相互关系。通过展现其合理的功能、逻辑的结构、宜人的比例、恰当的布局、独具匠心的构思以及准确的用材，用色等手段，与自然环境和谐共处。（1）整体性、协调性原则59\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件项目由不同主题区域组成，在不同的主题区域，有着独立的主题特色和产品定位，差异化的产品类型，是整个项目组成大型综合旅游目的地的必备要素。同时区域主题通过合理明暗双线联系在一起，明线：主题景观带。暗线：有故事有情节的主题故事线。（2）特色性、差异化原则坚持自我特色，避免与周边景点的商业功能相雷同。对于参与者而言，一个主要目的就是去了解、认识新、奇、特的事物和寻求新的感受、经历、知识。因此，项目开发必须坚持特色第一的方针，为了突出特色，就必须扬己之长、避己之短。（3）文化性、人性化原则文化指区域主题化，融入和谐相处的理念和对应的实体再现，形成有感染力的实体空间。同时文化可以通过沉淀和延伸形成一种具有生命力的可持续发展的源泉，可体现南雁文化元素，参与过程中的舒适温馨的享受。以人为本，让人与主题、人与设施、人与自然完美和谐统一为一个统一的整体。（4）弹性、可操作性原则应充分考虑开发建设的实际情况，应注意可实施性、超前性和长效性，构建整体生长的空间结构和切实可行的开发策略，以有利于起步建设与分期开发。四、设计要求4.1总体要求要突出生态、休闲、愉悦于一体的总体设计思想。要求主题鲜明，构思新颖，体现生态、和谐、友好与可持续性发展理念。设计方案要符合《南雁游客服务中心室外景观配套工程区位及用地红线图》要求，要充分考虑项目区域位置、功能定位、气候条件、文化底蕴等因素，尽量利用原有的地形地貌和植被，节约工程投资，保持与周边环境、建筑风格协调统一，提升空间环境品质，增强景观视觉感受。4.2平面构成游客中心的总平面设计，需满足道路、停车、管理、景观和安全等多重需要。基地设计和建筑设计不应割裂开来，需按游客活动规律和便于管理为原则，对各区的功能特点、环境要求、各组成部分相互关系等进行合理安排。一个良好的设计能提供心理上的开放性和生态上的连续性。同时要考虑到环境的承载量，以保证生态的平衡。4.3入口广场入口广场是人流和车流交通的主要集散地，应留出适当的缓冲空间，并可布置车辆临时停靠点和停车场，以及必需的环境绿化用地。场地要既能传递触觉，又能传递视觉，场地的质感修饰有助于形成其视觉特征，它能使景观和谐统一，能表现地面活动的布局，并对人的行为有一定的指示引导作用，比如可以用铺砌带引导人们进入广场。入口广场的地面质地的差别可以提示空间、地域的划分，特殊的质地总会引导游客趋近观赏等，同时平面标高的变化也起着限定空间的作用。59\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件4.4绿化、建筑小品等室外场地室外环境，包括绿化、美化，比如树木、草坪、花坛、水池等，能创造优美的外部空间环境，改善小气候，烘托气氛。在设计中，设计师往往就是在建筑物周围和道路旁点缀些树木而已。尽管有些著名的景观中并没有树，甚至是广场也可能没有任何植物。然而作为室外空间组织的要素之一，植物是最基本的材料。这就要求在总体设计的时候要把握好，包括考虑植物的群体特征和种植地段。乔木、灌木、花草在不同的环境下都有其特定的效果。4.5停车场地与换乘停车是当前旅游区最为头疼的主要问题，大多数旅游区普遍场地有限，如何统筹解决从停车到景区的过程，是越来越重要的系统问题，停车、步行交通、摆渡换乘、人车分流等各个环节，都要与游客中心的设置一并考量。4.6游客中心的出入口出入口是内外联系的主要通道，出入口的位置选择对整个游客接待中心的总平面有一定的制约性。出入口需结合总平面布局来考虑，应有利于安排主体建筑和室外场地，有利于功能分区及流线组织。主要出入口应面向人流量大的部位，主要出入口由于有大量人流通过，考虑到游客出入的暂缓停留及安全因素，应设置在视野开阔地带，有一定缓冲空间；辅助出入口则要便于以使用服务设施为主的游客出入；职工出入口设在职工工作区域，用于职工上下班进出，位置应隐蔽。五、设计成果要求1、设计文本：成果主要内容包括设计说明书和设计图纸两部分，图纸表达应符合国家和地方规划设计规范要求。设计成果编制成A3文本，一式8份。2、其他：设计成果均应制作成电子文件，文本文件采用doc格式文件。设计图形文件采用dwg格式文件，效果图等图片文件采用jpg格式文件。设计单位可以根据表述需要附送上述设计成果以外的说明设计方案的其他资料。3、设计说明书主要内容包括：现状条件分析，自然和人文背景分析，设计原则和总体构思，设计布局（功能分区），空间组织和景观设计（主题景区、专类园和其他景点意向），道路交通组织，竖向设计，建筑意向设计，给排水设计，电力设计，科普与旅游规划设计，经济技术指标，投资估算，实施计划，环境保护措施和建议等。4、设计图纸主要包括：区位图，现状分析图，设计总平面图，分区图，功能布局与空间特色分析图，重点景点及小品设计图，道路系统规划设计，交通分析图，竖向设计图，水系规划图，总体鸟瞰图及主要园区效果图，主要景点设计方案（含效果图），给排水规划设计图，电力规划设计图等。六、其他说明投资控制要求59\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件1、投标人应保证估算的有效性和准确性，今后方案深化、初步设计、施工图设计的估算、概算、预算一般不允许超过该项目方案投资估算。如方案编制投资估算错误的原因导致将来工程项目概算总投资超方案估算的，建设单位有权对设计单位追究责任。三、其他要求1、清单预算编制1）本项目的清单预算编制由承包人负责，招标人负责审核工作；2）清单预算的编制必须满足平阳县、温州及浙江的相关规定。2、项目实施1）所有的项目实施必须由满足相关资质要求及等级的单位负责，在实施单位进场前，承包人必须将相关资料送招标人审核，招标人有权要求不符合要求或信誉不好的单位进场；2）所有项目实施单位的现场管理工作由承包人负责，相关责任由承包人承担；3）项目实施中必须严格按项目所在地的规定执行；4）涉及到土方外运，必须符合项目所在地规定执行，由此产生费用由承包人承担；5）承包人采购的设备材料必须提前告知招标人所选用产品，只有经招标人认可后才可进场。四、发包人提供资料一、项目概况二、发包人提供的资料1.施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。2.定位放线的基准点、基准线和基准标高。3．发包人已经取得的有关审批、核准和备案材料。4.其他资料。59\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件第六章投标文件格式59\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件（项目名称）招标投标文件商务标投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日59\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件一、投标函及投标函附录商务标格式1投标函致：根据贵方的工程总承包的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范其他有关文件后，我方愿按以下费用进行投标报价：投标总价万元[其中：建筑工程费报价万元（结算率为：%（结算率=建筑工程费报价/564.26万元*100%）；勘察设计费报价万元]；施工图设计周期日历天，施工工期日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。并正式授权的下述签字人（授权代表名称）代表投标人（投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：1、招标文件中要求的投标文件；2、金额为元的投标保证金；3、其他资料。据此函，签字人兹宣布同意如下：1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要人员，保证按投标函附表中承诺的周期完成设计、采购、施工、验收并提供相应的服务。3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书、招标文件和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。5、其他补充说明：（补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：投标人：（全称、签章）地址：邮编：电话：传真：法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：年月日59\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件商务标格式2投标函附表项目名称招标编号拟派项目负责人姓名：，身份证号：投标报价投标报价万元[其中：建筑工程费报价万元（结算率为：%（结算率=建筑工程费报价/564.26万元*100%）；勘察设计费报价万元]施工工期共计：日历天设计周期共计：日历天备注投标人：（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：年月日59\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件商务标格式3法定代表人资格证明单位名称：地址：姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人。为项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标单位：（盖章）日期：年月日59\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件商务标格式4法定代表人授权委托书本人作为（投标人名称）的法定代表人，在此授权我公司的，其身份证明号码：，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理项目投标的各项事宜。本授权书期限自年月日起至年月日止。在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人均予以认可。授权代表无权转让委托权，特此委托。授权代表：（签章）性别：年龄：身份证号码：职务：投标人：（单位全称）（盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日法人代表及其委托人身份证复印件粘贴栏59\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件商务标格式5：服务承诺格式自拟投标人：（单位全称）（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：年月日59\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件第七章资格审查需提供的资料及格式68\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件（项目名称）招标投标文件资格审查及资信资料投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日68\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件资格后审须知1、投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责。2、资格后审按通过和不通过两种方式进行评定，招标文件中资格审查的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核查有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，对不通过的投标人其投标文件不进行后续评审。3、投标时，投标人必须按本资格后审资料文件格式填写，并单独装订成册。4、证明材料为复印件，原件随投标文件一起递交。68\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件（项目名称）资格后审申请表申请人名称：我申明：作为申请人，对以下填写的申请表负责，并保证所填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。申请人（盖章）：法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日68\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件表1企业基本情况表投标人：（盖章）投标人名称企业资质1、等级：2、证书号：3、发证单位：4、业务范围营业执照1、编号：2、发证机关：4、营业范围成立日期现有职工总人数（人）技术人员人数（人）法定代表人1、姓名：2、职务：3、职称：4、联系电话：企业负责人1、姓名：2、职务：3、职称：4、联系电话：技术负责人1、姓名：2、职务：3、职称：4、联系电话：联系方式1、姓名：2、职务：3、职称：4、联系电话：5、传真：6、E-mail：开户银行1、姓名：2、帐号：投标人简历说明：1、投标人资历是指投标人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后或对本表进行扩展。68\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件表2拟投入的主要设计人员一览表专业分工姓名职称执业证书及执业专用章号是否驻现场项目总负责人设计负责人施工负责人（相关专业设计人员根据项目要求自行填写）注：1、本表若不够填写，可另加附件补充说明。2、列入本表人员如更换需经过发包单位的同意，擅自更换或不到位均属违约行为。投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日68\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件表3强制性资格条件—企业要求表序号要求投标人达到的程度（投标人填写）证明文件1设计企业资质：具备工程设计综合资质甲级或风景园林工程设计专项乙级及以上资质；施工企业资质：市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；2项目总负责人：具有风景园林相关专业中级及以上技术职称或市政公用专业贰级及以上注册建造师；设计项目负责人：风景园林相关专业高级及以上技术职称；施工项目负责人（项目经理）：市政公用专业贰级及以上注册建造师；注：1、相应证明资料均需提供复印件加盖公章附后（原件备查，资质证书除外）；2、如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，报主管部门予以处理。投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日68\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件表4强制性资格条件—投标人及拟派项目负责人近三年内无行贿犯罪承诺表要求投标人达到的程度（投标人填写）投标人（联合体双方）2015年7月1日至投标截止时间前无行贿犯罪记录（以法院判决书生效日期为准）拟派项目总负责人设计项目负责人施工项目负责人注：1、相应证明资料均提供复印件加盖公章附后（原件备查）；2、若发现未如实填报或隐瞒不报情况的，取消中标资格，并报主管部门予以通报。投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日68\n南雁游客服务中心室外景观配套工程设计与施工一体化招标文件表5投标文件要求的其他资料（格式自拟）68