室外绿化施工合同模板 6页

室外绿化施工合同模板发包方：以下简称甲方承包方：XX以下简称乙方由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。第一条工程概况1.工程名称：XX有限责任公司室外绿化管道建设工程。2.工程地点：xx工业园区南苑热电厂北侧。3.工程内容：详见工程量清单。4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等以下统称工程材料均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。第二条合同价款工程款及支付1.合同总价大写：XXX元整；小写：XXX元。本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。2.工程款支付：1本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。3施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。4付款方式为银行转账。第三条双方权利义务1.甲方权利和义务1按合同要求及时支付工程款。\n2提供本项目施匚图3向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。4按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。5协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。6在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证资料的真实性和有效性。7甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。1.乙方权利和义务1乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。2严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施匚，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。3负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。第四条工期的约定1.工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因如天气因素影响等导致停工的，工期顺延。4.因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第五条质量、验收及结算1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据；以《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2021为施工管理及质量评定验收标准。2.本工程质量要求：合格。3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收,并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五\n日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。1.验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复或未提出意见，视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。第六条免责条款施工期间，由于恶劣天气如：雨季天等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。第七条争议解决因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。第八条合同的签订和生效1.本合同经双方签字盖章后生效。2.本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：年月日：甲方：乙方：甲方委托乙方承担欧洲假日C区一期景观硬化绿化工程施工，经双方协商一致，签订本合同。第一条承包方式：1.1按承包范围实行包工包料。1.2未经甲方书面认可，乙方不得将所承包范围内的除劳务分包和材料采购之外的任何部分进行分包。1.3为工程所需材料、设备都应符合技术规范所规定的标准，乙方应根据投标时送交的样品或甲方书面确认的样品购买材料、设备。第二条合同文件内容及解释次序\n构成合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释次序如下：1本合同签订后双方约定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；2甲方驻工地总代表签发的有关通知、工程联系单、工程指令单及工程会议纪要等；3本合同、双方确定的工程报价单；4中标通知书；5经双方协商认可的投标书及其附件；6招标文件及招标过程中双方来往的书面文件；7图纸；8工程量和设备材料清单；9现行的法律、法规、标准、规范第三条承包范围：1.工程概况：工程名称：工程地点：2.承包内容：招标范围：欧洲假日C区一期景观、硬质铺装、绿化工程、水电安装工程图纸内全部内容以及甲方乙方商定的工程量清单内的内容，本工程所用材料的采购、材料的运输、装卸、至招标单位指定地点、因工期或者甲方开放要求采取的赶工措施、现场协调、现场配合验收、样品提供、产品保证、赶工措施、成品保护、因质量问题引起的维修和更换、技术指导、及技术培训等。第四条工程的施工期限：展示区：开工时间：年月日，完工时间：年月日；非展示区：开工时间：年月日，完工时间：年月日若有调整，以甲方书面通知为准；第五条\n第六条合同价格本合同暂定价为¥：小写人民币：大写价格明细：甲方向乙方提交的有关资料及文件：期项目室外景观图纸及绿化图纸、景观工程构造做法、绿化标准。注：绿化部分按图纸与清单规定的数量品种完成，无变更乙方不得私自改变、增加品种数量，否则所有费用均由乙方承担。第七条甲乙双方一般义务：7.1甲方一般义务：1安排土建施工单位提供施工作业面、提供水电接驳。2提供景观工程、绿化工程施工相关的施工图。3派驻工地代表，协调有关工作，负责工程的进展及监控，组织甲、乙及有关各方参加的工程会议，及时提出施工过程中的整改意见。4按时支付工程款项，组织工程竣工验收，并在合同规定期限办理竣工结算。5甲方委托对本工程进行监理，监理行使职权范围由甲方另行以书面形式通知给乙方,乙方必须遵守。6其他有关配合事宜。7.2乙方一般义务：1按国家及当地有关规程规范、管理规定及合同要求实施、完成所承包范围的工程及修补任何缺陷。2对所有与本工程有关人员进行安全教育，采取防患措施，确保施工安全和第三者安全，凡施工中发生的一切安全事故均由乙方负责，发生安全事故应立即报甲方现场代表并按规定上报主管单位备案。3每个施工时段向甲方报送本时段完成工程报表包括形象进度、工程量和工作量和下时段施工进度计划及各种甲方要求的相关工程资料;如不按时报送上述报表，甲方不保证按时支付工程进度款。\n4乙方派驻专职的现场项目经理：；乙方项目经理原则上不得易人，如有特殊情况，须提前7天通知甲方并征得甲方书面同意，其中如项目经理与投标承诺不符，则乙方须向甲方支付违约金0.5万元。5已完工工程未交付甲方之前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费负责修复。6做好防火保卫工作，每天清理施工现场。7按时缴纳现场发生的水电费用;对己有的材料设备及工程进行有效的保护及维护。8乙方必须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬；9对于甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬；第八条工程款支付8.1本工程甲方不支付工程预付款。8.2工程开工后，按月支付生活费，待工程竣工验收后支付乙方工程款造价的70%8.4工程款累计支付到合同暂定价的70%时止付工程进度款;在工程已移交且全部竣工资料经验收合格后，甲、乙方进行工程结算，双方在结算书上签字确认，满2年后经甲方、监理对工程质量验收符合1.硬化工程沉降不超20MM、.面层无破损褪色松动。2.景观工程不得有变形、掉砖、褪色。3绿化成活率不得低于90虬要求。甲方支付乙方剩余30席工程款第九条竣工验收9.1工程质量验收依据为：国家相关的规范和行业技术标准，同时满足双方约定的相关标准。感谢您的阅读，祝您生活愉快。