湾市民网球中心项目室外景观工程招标文件 79页

大连湾市民网球中心项目室外景观工程招标文件（项目编号：XDCG16-010）招标人：大连市甘井子区大连湾街道办事处招标代理人：大连西地建设工程咨询有限公司日期：二0一六年十月目录第一章投标须知前附表及投标须知第二章合同条款第三章合同文件格式第四章工程建设要求第五章投标文件格式第六章工程量清单（另附）第七章评标细则大连湾市民网球中心项目室外景观工程招标公告大连西地建设工程咨询有限公司受大连市甘井子区大连湾街道办事处的委托，目室外景观工程进行国内公开招标，欢迎符合资格条件的投标人报名参加投标。一、项目名称：大连湾市民网球中心项目室外景观工程二、项目编号：XDCG16-010对大连湾市民网球中心项矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。三、工程质量标准：一次性验收达到国家施工验收规范合格标准。四、招标内容：总面积约约2616㎡；土石方、景观、电气、水暖工程等施工（具体详见工程量清单）。五、投标人资格条件：1、具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质独立企业法人，无不良记录；2、项目经理具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，且无在建工程，无不良记录；注：本项目不接受联合体投标。六、报名要求：申请购买招标文件的供应商报名时请携带营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件（三证合一企业提供营业执照副本即可）、资质证书副本原件、项目经理注册建造师原件、安全生产许可证原件、规费证原件、法人代表证（法定代表人本人携带报名有效）或法人授权委托书及授权委托人本人身份证原件及其相应的复印件各一份（复印件须加盖公章）。采购代理人将对供应商进行资格初审（仅限于发售招标文件），初审合格后发售招标文件，详细资格审查以评委会审议结果为准。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。七、招标文件发售及报名时间：20XX年10月27日起至20XX年11月02日止，北京时间每天8：30~11:30、13:00-16：30（周六、周日休息）。报名地点：大连西地建设工程咨询有限公司（大连市沙河口区鞍山路80-1-5-2号）。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。八、招标文件售价（人民币）：200元/套，售后不退。九、采购预算：198万元（投标报价超出采购预算的，视为无效投标）。十、投标文件递交的时间与地点：20XX年11月16日09:00至09:30（北京时间）在大连市甘井子区大连湾街道办事处会议室。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。十一、开标时间与地点：20XX年11月16日09:30时（北京时间）在大连市甘井子区大连湾街道办事处会议室。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。十二、招标人：大连市甘井子区大连湾街道办事处十三、招标代理公司：大连西地建设工程咨询有限公司联系人：崔工电话：0411－84527337传真：0411－84527127地址：大连市沙河口区鞍山路80-1-5-2号公司开户银行：中国农业银行甘井子支行账号：346272第一章投标须知前附表及投标须知一.投标须知前附表24.评标一般规定前附表25.符合性审查二.总则26.评标程序\n01．使用文字种类及度量衡单位27．现场询标及澄清02．使用货币种类28.细微偏差修正03．建设资金29．投标文件的评审、比较和否决04．投标费用七.授予合同05．投标资格30．中标通知书06．投标有效期31．授标及废除授标07．答疑会议及踏勘现场32.签订合同08．投标人投标担保09．中标人履约保证10.招标人支付担保11.设计文件12.工程量清单三.招标文件13.招标文件组成14.招标文件解释及澄清15．招标文件修改四.投标文件16．投标文件组成17．投标文件格式18．投标报价19.投标文件密封及标志20.投标文件提交21.投标文件撤回及修改五.开标22.开标一般规定23.开标程序六．评标-1-/79\n一、投标须知前附表项号内容1工程名称2建设地点3建设规模合同价款约定方4式5质量要求6招标范围7工期要求8资金来源投标人资质9等级要求10资格审查方式11投标报价12投标有效期投标13担保金额说明与要求大连湾市民网球中心项目室外景观工程大连市甘井子区大连湾街道前关村总面积约约2616㎡固定价格：投标报价文件包含投标总价及综合单价时，综合单价为合同单价。综合单价在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不可调整。质量目标：合格执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行工程质量验评标准。土石方、景观、电气、水暖工程等施工（具体详见工程量清单）。30个日历日。国有自筹。采购预算：198万元（投标报价超出采购预算的，视为无效投标）。1、具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质独立企业法人，无不良记录；2、拟派项目经理具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，且无在建工程，无不良记录；注：本项目不接受联合体投标。购买招标文件前进行资格初审(仅限于购买招标文件)；评标时进行资格再审；投标人中标后，如有必要，由招标人进行资格后审。依据《关于建筑业营改增后辽宁省建设工程计价依据调整的通知》（辽住建【20XX】49号）的建设工程费用组成投标报价，计价方式为工程量清单计价，投标报价总额应与单位工程汇总表总额一致，投标报价让利应体现在各分部分项工程的投标报价中。90日历天（从投标截止之日算起）投标保证金金额：20XX0元人民币；保证金可以是电汇、支票、汇票等形式中的一种（支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票）。投标保证金的递交时间及地点：在20XX年11月14日16：30（北京时间）之前到大连西地建设工程咨询有限公司财务部递交（工作时间以内）。外地企业若要汇款，请汇至“户名：大连西地建设工程咨询有限公司；开户行：中国农业银行甘井子支行；账号：346272”（以到帐时间为准，若在递交截止时间前没有收到任何形式的付款，则视为自动放弃此次投标）。答疑及14现场踏勘：自行踏勘踏勘现场-2-/79\n投标文件由投标函件、技术标书、商务标书三部分组成。正本一份，副本4份其他要求：15投标文件1、投标人须按招标文件规定进行密封及标志,若未按规定进行密封及标志，份数及要求招标人将不承担投标文件错投错放或提前开封以及投标文件被拒绝的责任；建议将投标函件、商务标书和技术标书装订成一本。2、以上文件要求统一放入一个密封的文件袋（箱）内，封面注明“投标工程名称、投标单位、联系人、联系电话等”。投标文件提交地16点及时间17开标18评标方法19履约保证20主要材料工程款21支付方式规费、税金22收件人：大连市甘井子区大连湾街道办事处地点:大连市甘井子区大连湾街道办事处会议室截止时间:20XX年11月16日09时30分开始时间:20XX年11月16日09时30分地点:大连市甘井子区大连湾街道办事处会议室综合评估法：对通过初步评审的有效投标人按投标报价得分由高到低的顺序选取7家（不足7家的全部选取），进行详细量化评审，能满足招标文件的实质性要求，综合得分最高的为第一中标候选人。综合得分相同的以投标报价低者优先，本项目推荐2名有排序的中标候选人。中标人履约保证金额为合同价款的10%；履约保证形式：支票、汇票或银行保函。1、投标人所选用的材料，产品许可证与合格证等证书齐全，均应达到中华人民共和国现行国家标准，均应为经国家主管部门认可和大连地区备案的产品，所有材料都必须使用环保材料，严禁使用国家禁止使用的产品。2、上述提供的材料，属于同类材质、同类规格的，实际施工时，招标人在式样和色彩与本次招标的材料样品略有不同时，招标人不予增加费用。3、投标人提供的材料、配件等应等同或高于参考品牌及档次。4、实际施工中使用的材料（包括材料的选择，型号、规格、颜色、款式）必须经过招标人认可后方可用于工程。1.预付款：无2.结算款：工程竣工后支付合同价款的50%，工程竣工验收合格达到备案要求，并且结算完成后当年年底支付至结算价款的80%，次年年底支付至结算价款的95%；3.保修金：工程总造价的5%作为工程保修金，满足《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《工程质量保修办法》的相关规定，质保期满后无质量问题一次性结清（无息）。1、规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用，包括工程排污费、-3-/79\n安全文明施工措23施费安全文明施工要24求投标25函件商务26标书社会保障费、住房公积金。2、投标人应结合取得的20XX或20XX年度《辽宁省施工企业规费计取标准》，并按《转发省建设厅、省财政厅关于颁发＜辽宁省建设工程计价依据建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化工程计价定额＞、＜辽宁省建设工程计价依据建设工程费用、机械台班费用、混凝土砂浆配合比标准＞的通知》大建委发（20XX）75号文件文件确定的原则和标准计算规费。3、税金按照《辽宁省住房和城乡建设厅关于建筑业营改增后辽宁省建设工程计价依据调整的通知》（辽住建【20XX】49号）文件的标准计算。注：社会保障费按税前工程造价3.2%工程定额测定费已取消；投标人应按照《辽宁省住房和城乡建设厅关于建筑业营改增后辽宁省建设工程计价依据调整的通知》（辽住建[20XX]49号）文件确定的原则和标准计算安全文明施工费；并按规定提取安全生产费用，列入工程造价，在竟标时不得删减。其他的措施项目可根据施工组织设计自行计算。安全目标：合格执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行安全生产文明施工验评标准。1、法定代表人资格证明书2、投标文件签署授权委托书3、投标函4、投标担保5、投标承诺书、项目经理承诺书、造价工程师承诺书5、招标文件要求投标人提交的其他投标资料：1）投标单位20XX年度或20XX年度《辽宁省施工企业规费计取标准》2）资质证书、营业执照、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证等相关资格证明文件商务报价包括以下内容：1、投标总价；2、单项工程造价费用汇总表；3、单位工程造价费用汇总表；4、单位工程规费计价表；5、分部分项工程量清单计价表；6、措施项目清单计价表；7、其他项目清单计价表8、零星工作项目计价表9、分部分项工程量清单综合单价分析表10、措施项目费分析表11、主要材料价格表业绩与信誉包括以下内容：1、投标人业绩和信誉（加盖公章）2、项目管理机构情况及主要人员简历（加盖公章）3、生产操作人员持证上岗情况（加盖公章）4、投标人近三年内企业信誉列表及有效证明（复印件加盖公章）5、投标人近三年内管理体系认证有效证明（复印件加盖公章）6、投标人近三年内类似工程业绩列表及有效证明（复印件加盖公章）7、项目经理近三年符合要求的业绩列表及有效证明（复印件加盖公章）-4-/79\n技术27标书总承包服务费及28相关事宜工程造价29调整条件工程价款30调整方式1、总体概述：施工程序总体设想及施工段划分；2、施工平面布置和临时设施布置；3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺；4、劳动力和材料投入计划及其保证措施；5、机械设备、办公设备及检测设备投入计划；6、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；7、质量保证措施与违约承诺；8、安全生产和文明施工措施及违约承诺；9、针对设计、工程量清单及施工管理的合理化建议；10、新技术应用与承诺；11、相关表格及其它辅助说明资料。不采用1.工程量按实结算。2.工程量清单漏项、设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据，计价原则依据20XX辽宁省建设工程计价依据及相关文件精神执行。1、招标工程量清单中已列的项目，按照承包人投标报价计算。2、招标工程量清单中未列的项目：承包人投标报价中有类似综合单价的，参照类似单价调整。承包人投标报价中无类似综合单价的，由投标人按照投标报价原则及相应的费率报出综合单价，或者由投标人依据辽宁省与大连市建设行政主管部门发布的20XX辽宁省建设工程计价依据报出综合单价（但取费不得高于相应工程类别取费标准），由发承包双方协商确定。具体办法应在施工合同中约定。3、投标书中已列的材料，按照投标价格执行（出现位数错位的除外）。4、投标书中未列的材料：执行发包人、承包人、监理单位三方共同认可的施工期间市场价。参考施工期间《大连市工程造价信息》公布的材料单价进行计算，并由发包人、承包人、监理单位三方共同确认。5、承包人在投标报价时的让利承诺，工程结算时应同等水平执行。-5-/79\n31投标报价风险招标代理32服务费33注意事项招标文件34发售1、投标人依据招标文件提供的设计图纸、工程量清单、现场踏勘、答疑等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价将不会因市场变化因素而得到调整。2、投标报价的综合单价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人漏报或不报，招标人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。3、投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写单价及合价，投标人没有填写综合单价及合价的项目，招标人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。4、招标人发出的招标文件工程量清单内容和格式不许增加和修改，投标人确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差或认为施工图纸存在不明确、不一致时，应至少在投标截止日之前15天，以书面方式向招标人提出。投标人未在规定的时间内向招标人提出异议，则视为投标人已认可该工程量清单包含了设计文件全部内容。5、投标人提出清单工程量修正意见而招标人未采纳时，投标人应自行考虑由此引起的报价风险。投标人在报价中未计算此类风险的，责任由投标人承担。本项目的招标代理服务费由中标人支付，不在投标报价中单独列项。中标人在中标公示期满后五日内须向本项目的招标代理机构（大连西地建设工程咨询有限公司）支付代理服务费。服务费金额：按国家计价格[20XX]1980号文件规定的工程类收费标准计取代理费。1.有效投标报价的确定：投标报价未高于采购预算价且不低于有效投标报价算术平均值下浮15%。招标文件：200元/套、售后不退。发售地点：大连西地建设工程咨询有限公司联系人：崔淑英联系电话：7-6-/79\n二、总则1．使用文字种类及度量衡单位1.1招标文件、投标文件、招标人与投标人之间有关招标投标所有书面方式（包括电子邮件、传真）的来往函件、记录等均应使用简体中文。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。1.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位或招标文件确定的度量衡单位。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。2．使用货币种类2.1招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。3．建设资金3.1建设资金已获得，将首先保证用于本工程施工合同的支付。4．投标费用4.1投标人须自行承担编制与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。5.投标资格5.1投标人保证满足投标须知前附表中所规定的投标资格及其它要求。6.投标有效期6.1投标有效期按投标须知前附表执行。在此期间，投标人的投标文件将受招标文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。6.2原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标人可以书面方式向投标人提出延长投标有效期的要求。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。6.3投标人须以书面方式答复是否接受延长投标有效期的要求。6.4投标人可以拒绝这种要求并撤回投标文件而不被没收投标担保。接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标担保有效期。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。6.5因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予赔偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。6.6本招标文件第8条投标担保的规定仍然适用于延长后的投标有效期。7．答疑会议及踏勘现场7.1招标人根据投标人提出的问题，召开答疑会议给予澄清、解答。投标人需要招标人、勘察、设计等单位澄清的问题，应于答疑会议之前（或招标人和所有获得招标文件的投标人认可的时间）以书面方式向招标人提出。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。7.2投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）应于投标须知前附表中确定的时间及地点出席答疑会议。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。7.3招标人要在《答疑会议纪要》上解释投标人于答疑会议期间或之前提出的所有与投标有关的问题。《答疑会议纪要》是招标文件的组成部分。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。7.4答疑会议所产生的对本招标文件内容的修改，招标人将按本招标文件第15条规定，以补充通知的方式向所有投标人发送。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。7.5投标人应参加对施工现场及周围环境进行现场踏勘，以获取有关编制投标文件及签署合同所需的资料，并承担踏勘现场所发生的自身费用。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。7.6投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）可于《投标须知前附表》中确定的时间及地点参加现场踏勘。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌。7.7招标人向投标人提供的有关施工现场资料及数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此作出的推论、理解及结论概不负责。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪。7.8投标人踏勘现场的费用以及责任、风险由投标人自行承担。8．投标担保8.1投标人的投标担保是投标文件的组成部分。8.2投标人投标担保的有效期至少应超过投标有效期30天。8.3投标人采用支票、汇票或银行保函方式提供投标担保，并在规定的投标担保缴交期限之前提供。投标担保原则上只收取投标人基本开户行开具的支票、汇票或银行保函。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼。8.4投标人的投标担保将于中标人与招标人签订施工合同并提交履约保证后5日内予以退还（无息）。8.5收到投标担保的单位只向投标人退还（保证金退回收款单位的名称与投标人的名称相符）。8.6招标人若证实投标人存在下列行为之一，将没收其投标担保：8.6.1弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；-7-/79\n8.6.2投标截止之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件；8.6.3因中标人过错被废除授标；8.6.4中标人未能在规定期限内提交履约保证或签定合同协议；8.6.5法律法规规定其它损害招标人利益的情形。9.中标人履约保证9.1施工合同签订前，中标人应按本须知前附表所规定的金额向招标人提交履约保证。9.2履约保证可以是中标人基本开户行开具的支票、汇票或银行保函（按招标文件提供的承包人履约保函格式）。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬。9.3履约保证将作为施工合同的组成部分。9.4无论履约保证来源何方，该履约保证在全部工程结束，经各方验收合格后一次性无息返还，收到履约保证的单位只向中标人退还（履约保证退回收款单位的名称与投标人的名称相符）。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝。9.5若中标人不能按本须知第9.1条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲。10．招标人无支付担保11.设计文件招标人在出售招标文件的同时向投标人提供所有相关设计文件（包括已变更设计文件）。12.工程量清单12.1设计文件（含设计变更）范围之内的所有分部分项工程的项目及数量清单、规费、措施费、材料设备估价表。輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧。三、招标文件13．招标文件组成13.1招标文件包括招标文件目录所列文件及所有按本招标文件第14条、第15条发出的补充通知及第7条所述的答疑会议纪要内容。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰。14．招标文件解释及澄清14.1招标文件解释权归招标人，解释顺序按发出时间的相反顺序。14.2投标人获得招标文件后，应认真审阅招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，投标人若认为招标文件的内容存在残缺、表述不确切或容易引起误解需要招标人予以澄清的，应于答疑会议召开之前（或招标人认可的时间）以书面方式向招标人提出，否则由此引起的损失投标人自己负责，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应的，其风险由投标人自行承担，按招标文件有关条款规定，该投标有可能被拒绝。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减。14.3如果投标人在答疑截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄。14.4招标人对投标人提出的问题将以书面答疑纪要的方式予以答复，答复仅包括对问题的解释，但不说明问题的来源。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰櫻。14.5书面答复、补充通知或答疑纪要于投标截止之前至少提前15天（或所有获得招标文件的投标人认可的时间）内送达所有获得招标文件的投标人。书面答复或答疑纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用。鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇饬。15．招标文件修改15.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日之前（或招标人和所有获得招标文件的投标人认可的时间），招标人可以补充通知等书面方式修改招标文件。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶胶。15.2补充通知送招标管理机构备案并以书面方式送达所有获得招标文件的投标人，投标人应于收到该补充通知后2日内以书面形式给予确认。补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束力。阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖輛埙。15.3鉴于投标人编制投标文件时需根据补充通知内容进行调整，招标人将按照法律法规规定适当延长投标截止时间。氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷釓。15.4招标文件的澄清、修改、补充等均以书面形式明确的内容为准。当文件内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。釷鹆資贏車贖孙滅獅赘慶獷。四、投标文件的编制16.投标文件的组成16.1投标文件分为投标函件部分、技术标书部分、商务标书三部分。16.2根据招标项目的实际情况需要，应以投标须知前附表中相关条款中具体内容为投标文件的实际组-8-/79\n成部分。怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉馴鸨。17．投标文件格式17.1投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展，未提供的格式投标人可自行确定）。未按招标人提供的格式编制投标文件。谚辞調担鈧谄动禪泻類谨觋。17.2投标人须按本招标文件投标须知规定封装投标文件，并在投标文件封面右上角标明“正本”或“副本”字样。投标文件正本与副本若有不一致之处以正本为准。嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩癱恳。17.3投标文件正本与副本须由投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）亲自签署并加盖投标人法人公章。熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库圆鍰。17.4投标文件“正本”与“副本’字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写，若有修改应在修改处加盖投标人法人公章。鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞阕簣。17.5投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛覲僨。17.6投标文件商务标书必须按照招标人提供的工程量清单编制，并由具有执业资格的造价工程师（或一级造价员）签章确认，同时加盖投标人法人公章。颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷涨负。18.投标报价18.1投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，报价中应包括完成永久工程所消耗的下列费用：濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減栖。（1）直接费：直接工程费（人工费、材料费、机械使用费）和施工各项措施费；（2）间接费：规费和管理费；（3）利润和税金；（4）为实现合同目的所涉及的工程维护、测试、运行、验收、移交、保修以及机构、人员与设备迁移、工程保险、政策性文件规定、风险、责任和参与投标以及设备及器材的制作、安装、调试、检测、检验及试运行、还包括包装、运输、成品保护、夜间施工费、办理城管、城建、环保、商管等管理部门审批手续的费用、不可预见费等所有费用；銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼鏗穎。（5）直接费、间接费、利润所包含的各项具体费用及解释，按大建委发[20XX]75号文和大连市工程造价行政主管部门的相关规定执行。挤貼綬电麥结鈺贖哓类芈罷。18.2本项目招标人给出的工程量清单的项目明细及项目工程量是根据设计文件、现场情况和招标文件有关要求编制与计算的，不含在本次招标范围内的项目，招标人在招标文件进行特殊说明，招标人未作说明的项目均含在本次招标范围内，费用包含在相应的投标报价中。赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈極嚕。18.3投标报价的规则⑴投标人应根据招标人提供的招标文件、工程量清单、补充通知及澄清（答疑）纪要中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围等、按照《建设工程工程量清单计价规范》和辽宁省、大连市的实施细则，参照辽宁省相关工程消耗量定额及市场价格，结合企业自身潜力、市场情况、竞争因素，编制工程量清单投标报价表以确定投标报价。本工程和每一计价项目只允许有一个报价，任何有选择的报价或工程量偏差报价，招标人将不予接受；塤礙籟馐决穩賽釙冊庫麩适。⑵工程量清单计价表的综合单价应为：完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素；裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺递灿。⑶投标人应按投标须知前附表的规定，自行承担投标报价的风险，包括人工、材料、设备的市场价格上涨等市场因素；仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驁絛鯛。⑷招标文件所给的技术条件、工程量清单、答疑，相互之间有矛盾时以技术条件为准，技术条件没有的项目应以答疑文件为准；绽萬璉轆娛閬蛏鬮绾瀧恒蟬。⑸不论招标文件是否说明，其报价应包含完成合格产品、保证正常使用和确保工程结构安全和施工安全所采取的各种辅助工作和措施费用，包括文明施工与安全施工技术措施费、季节性施工措施费、实现工期目标和质量目标的费用、现场环境管理费用、检验检测技术服务费等；骁顾燁鶚巯瀆蕪領鲡赙骠弒。⑹投标人应充分考虑停电、停水、环卫、市容、环保、二次搬运、夜间限制施工、成品保护等所需的设计、施工、安装、运行和维护的一切费用和工期，和受此影响所造成的一切增加费用；瑣钋濺暧惲锟缟馭篩凉貿锕。⑺报价中应包括投标人为自己的雇员、分包、施工机械、财产等所作的人身和财产保险的费用，以及第三方责任险；鎦诗涇艳损楼紲鯗餳類碍穑。⑻水、电使用费应按市政府主管部门规定的标准，根据用量计算后计入投标报价中，招标人不再另行支付；⑼本项目包含的所有工程在验收时发生的设备、设施等检测、试运行费用均由中标人承担，投标人在投-9-/79\n标时应充分考虑相关费用。栉缏歐锄棗鈕种鵑瑶锬奧伛。⑽施工现场要设置安全围档、安全网架，由此发生的费用，由中标人承担。投标人编制投标报价时，在措施项目费用列出。辔烨棟剛殓攬瑤丽阄应頁諳。⑾投标人在施工中，造成场地内、外的道路与管线损坏，费用自负；⑿投标人有责任为发包人以及质量监督部门对工程的检查免费提供方便；18.4投标人投标报价编制应按照招标文件前附表中商务报价的内容和本文件提供的工程量清单报价表格的填写（表格可以按同样格式扩展）。峴扬斕滾澗辐滠兴渙藺诈機。18.5投标报价要求①本工程采用固定价格合同，投标报价文件包含投标总价及综合单价时，综合单价为合同单价。综合单价在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不可调整。招标人所给工程量清单是依据施工设计图纸以及现场实际情况编制的。如在具体施工中由于设计变更、签证等引起的工程量、工程造价变化，须按投标须知前附表规定执行。詩叁撻訥烬忧毀厉鋨骜靈韬。②投标人应结合现场情况，施工所产生的建筑垃圾的外运、弃渣应自行解决，由此发生的排渣费、环保费、城市卫生费等均应含在投标报价中；则鯤愜韋瘓賈晖园栋泷华缙。③投标人在报价时应充分考虑本合同期内的各种风险，包括漏项、现场管理条件、施工条件、建筑材料价格变动和各种税费、施工措施费用等；胀鏝彈奥秘孫戶孪钇賻锵咏。④分部分项工程量清单计价表中的不同项目，必须编制综合单价分析表，综合单价分析表中的单价均应等于分部分项工程量清单计价表中的单价，否则，有可能导致投标文件被拒绝。鳃躋峽祷紉诵帮废掃減萵輳。18.6投标人按招标文件给出的主要材料价格表，详细标明投标人用于工程的材料及成品的名称、规格、型号、品牌、产地、单价、数量及合价。稟虛嬪赈维哜妝扩踴粜椤灣。19.投标文件的密封和标志19.1投标人应将投标文件按投标须知前附表第15项规定装袋密封，不密封的投标文件无效。19.2投标文件封面应参考本招标文件提供的《投标文件密封封面》及说明进行密封及标志。19.3若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，招标人将不承担与此有关的责任。20.投标文件提交20.1投标人应于投标须知前附表中确定的投标截止时间之前将投标文件递交至投标须知前附表中确定的地点和接收人。陽簍埡鲑罷規呜旧岿錟麗鲍。20.2招标人可以按本招标文件规定以补充通知的方式酌情延长投标截止时间，原定投标截止时间之前招标投标方面的约定仍然适用于延长后的投标截止时间。沩氣嘮戇苌鑿鑿槠谔應釵蔼。21.投标文件撤回及修改21.1投标人递交投标文件后，可于投标截止之前以书面方式向招标人递交撤回或补充修改其投标文件的通知。投标截止之后至投标有效期终止之前，投标人将不能撤回或修改投标文件。钡嵐縣緱虜荣产涛團蔺缔嵛。21.2投标人修改或撤回投标文件的通知，应按本招标文件第19项的规定进行标志和密封，并在密封封面清楚标明“修改”或“撤回”字样，否则修改或撤回通知无效。“修改”或“撤回”通知，必须是经投标人签署的确认文本。懨俠劑鈍触乐鹇烬觶騮揚銥。21.3投标人在投标截止之前以书面方式向招标人递交的补充、修改内容为投标文件的组成部分。五、开标22.开标一般规定22.1未按规定提交合格的或按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回投标人。23.开标程序开标会议由招标代理机构工作人员主持，程序如下：（1）主持人宣布开标会议注意事项；（2）主持人宣布参加开标会议人员组成情况；（3）主持人宣布参加开标会议的投标人和投标文件送达情况；（4）开标机构对投标人到会的法定代表人或法定代表人委托代理人身份进行验证，宣布验证结果；（5）开标机构工作人员宣布和现场查验各投标人投标保证金到账情况；（6）由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，宣布检查结果；（7）经确认无误后，由有关工作人员当众开启各投标人的投标文件，宣读正本投标函中的投标人、投标报价、工期、质量标准及招标人认为有必要宣读的投标文件的其他主要内容；謾饱兗争詣繚鮐癞别瀘鯽礎。（8）投标人代表及开标工作人员在开标记录表上签名确认；（9）开标会议结束。-10-/79\n六、评标24．评标一般规定24.1评标依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。呙铉們欤谦鸪饺竞荡赚趱為。24.2评标委员会须按法律法规规定及本工程招标的评标办法，公平、公正、择优的确定中标候选人。24.3在评标过程中，出现各类带有争议或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评标委员会全体人员签名确认并对所有评委具有约束力。莹谐龌蕲賞组靄绉嚴减籩诹。24.4开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密（法律、法规另有规定的情形除外）。麸肃鹏镟轿騍镣缚縟糶尔摊。24.5在投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中，中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人对招标人或评标委员会施加任何影响的行为，都将导致被取消投标资格。納畴鳗吶鄖禎銣腻鰲锬颤階。25．符合性审查25.1开启标书前，经确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并拒收投标文件：25.1.1投标人法定代表人或其授权委托人未按时参加开标会议；25.1.2投标文件未能于投标截止时间之前递交至指定地点及指定接收人；25.1.3投标人未按招标文件要求提交投标保证金或投标保函；25.1.4投标文件未按招标文件规定要求进行密封；25.1.5法律、法规规定的其它情形；25.2开启标书后，经评标委员会确认有下列情况之一的为无效投标文件：25.2.1投标文件未经投标人法定代表人（法定代表人委托代理人）签字（或盖章）或未加盖投标人法人章；風撵鲔貓铁频钙蓟纠庙誑繃。25.2.2投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求；灭嗳骇諗鋅猎輛觏馊藹狰廚。25.2.3投标文件正本或副本数目不足；投标文件中投标函件、工程量清单计价表、施工组织设计、项目经理简历及资格证明书等主要内容不全，关键字迹模糊不清；铹鸝饷飾镡閌赀诨癱骝吶转。25.2.4没有提供有效的资质证明（包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证、资质证书等）、投标承诺书（包括投标单位、项目经理、造价师）、企业《辽宁省施工企业规费计取标准》等招标文件中已明确要求提供的资料；投标文件上标明的投标人与通过报名审查的投标申请人发生实质性改变。攙閿频嵘陣澇諗谴隴泸鐙浍。25.2.5采用工程量清单计价的，投标人擅自修改工程量清单内容的，未按规定格式报价的，工程量清单报价表未加盖有效的注册造价师（或一级造价员）印章的；趕輾雏纨颗锊讨跃满賺蚬騍。25.2.6投标总价、分部分项工程量清单计价、综合单价分析表、主要材料价格表、设备价格表逻辑关系不一致，评委会认定属重大偏差的；夹覡闾辁駁档驀迁锬減汆藥。25.2.7同一份投标文件中，有两个以上不同投标报价，且未注明何者有效的；25.2.8投标人拒绝对细微偏差作出补正；投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或存在其他重大偏差的；视絀镘鸸鲚鐘脑钧欖粝佥爾。25.2.9安全文明施工措施费未按招标文件规定的费率全额计取；25.2.10投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；不同投标人的投标文件内容、数据大量雷同的；投标人恶意哄抬标价或低于成本价竞标的；偽澀锟攢鴛擋緬铹鈞錠铃铋。25.2.11法律、法规规定的其它情形。25.3评标委员会须严格按照以上标准认定无效投标文件，使用除此之外的标准作为认定无效投标文件的依据,招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。緦徑铫膾龋轿级镗挢廟耬癣。26.评标程序26.1监督人员宣读评标纪律；26.2招标人介绍招标项目情况，公布投标人名称，请评标专家填写评标专家承诺；26.3介绍评委，推选产生评委会主任，划分经济组和技术组；26.4请评委熟悉招标文件有关内容，重点是评标办法、评分细则、评标程序、废标条件等；26.5对投标文件进行符合性评审，认定无效投标文件，确定有效投标人；-11-/79\n26.6按招标文件确定的评标办法对通过符合性评审的有效投标人的投标文件进行量化打分评审；26.7请投标人澄清问题，必要时进行项目经理陈述及答辩；26.8评委会主任组织进行评分汇总，编写《评标报告》，当众宣读，全体评委签名；26.9评标会议结束。27.现场询标及澄清27.1评标过程中，评标委员会可以个别要求投标人在评标会上澄清其投标文件中表述不确切或容易引起误解的内容（按本招标文件要求进行评审时发现的算术错误不在此列）。騅憑钶銘侥张礫阵轸蔼揽齊。27.2评标会上澄清不允许更改投标文件的实质性内容。27.3评标会上澄清的每一次要求与答复，须立即以书面方式进行记录，并经全体评委签名确认。27.4投标人在评标会上澄清时，不能明确解释或解释前后矛盾时，评标委员会对投标人作出的澄清将不予采纳。疠骐錾农剎貯狱颢幗騮鸪詼。28．细微偏差修正28.1细微偏差是指经评标委员会确认的符合性投标文件虽然实质上响应了招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容，不会对其他投标人造成不公平结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。镞锊过润启婭澗骆讕瀘載撻。28.2经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，其投标文件将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。榿贰轲誊壟该槛鲻垲赛纬闼。28.3投标报价单位精确到“元”，评标有效分值精确到小数点后两位数值，小数点后超过两位的数值按4舍5入进位。邁茑赚陉宾呗擷鹪讼凑幟结。29．投标文件的评审、比较和否决29.1评标委员会将按照本须知第25条规定，仅对通过符合性审查，在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。嵝硖贪塒廩袞悯倉華糲饃励。29.2在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。该栎谖碼戆沖巋鳧薩锭谟贛。29.3评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。劇妆诨貰攖苹埘呂仑庙痙湯。七、授予合同30．中标通知书30.1评标委员会推荐的拟中标人经招标人书面确认后，须公示3个工作日，公示期满未有异议。30.2评标委员会提出书面评标报告后，招标人应在5日内向政府采购管理办公室提交招标、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告等书面报告。臠龍讹驄桠业變墊罗蘄嚣驮。30.3中标通知书将明确招标人对中标人按照施工合同要求，确定工程的价格、工期、质量等内容。30.4中标通知书将作为施工合同的组成部分。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。鰻順褛悦漚縫冁屜鸭骞阋苈。31．授标及废除授标31.1招标人将把施工合同授予经法定程序确定的中标人。31.2中标通知书发出之后，招标人若查实中标人存在下列行为之一，仍然可以废除授标：（1）经查实弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；（2）于投标有效期终止之前撤回投标文件；（3）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订施工合同；（4）因中标人过错而未能按照规定向招标人提交履约保证；（5）法律法规规定的其它明显损害招标人利益和社会公共利益的情形。31.3中标人因上述原因被废除授标，招标人将依排名次序选择中标候选人或重新组织招标。31.4中标人因上述原因被废除授标，至少将要承担下列违约责任：（1）将被没收全部投标担保。（2）按招标文件规定，重新确定中标人的中标价若高出弃标人的中标价，其差价部分视为弃标人违约给招标人造成的损失，弃标人应予赔偿。穑釓虚绺滟鳗絲懷紓泺視娇。（3）承担因此可能给招标人造成的其它损失。32.签订合同32.1招标人及中标人双方应在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件由-12-/79\n双方法定代表人（或法定代表人授权签署文件的受权代表）共同签订书面工程施工合同。隶誆荧鉴獫纲鴣攣駘賽涝鈧。32.2中标人如不按本投标须知第32.1条款的规定与招标人签定合同，则招标人将有充分的理由废除授权，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。浹繢腻叢着駕骠構砀湊農瑤。32.3招标人如不按本招标第32.1条款要求与中标人订立合同的，应当返还中标人双倍投标保证金，给中标人的损失超过返还的投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。鈀燭罚櫝箋礱颼畢韫粝銨鹏。32.4招标人、中标人不得再行订立背离招标文件和合同条款实质性内容的其他协议。为避免“黑白合同”，在协议书合同双方签署页中要求必须加入下列条款：惬執缉蘿绅颀阳灣熗鍵舣讷。（1）合同双方确认，本协议书及本协议约定的其它合同文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。贞廈给鏌綞牵鎮獵鎦龐朮戗。（2）本协议书及本协议书约定的其它合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也不会签定任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。嚌鲭级厨胀鑲铟礦毁蕲鷯鑭。32.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。合同条款（合同专用条款）使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）（合同通用条款内容略，协议书内容见合同文件部分）专用条款目录一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序3、语言文字和适用法律、标准及规范4、适用标准、规范5、图纸6、通知二、工程管理人员7、工程师8、项目经理三、双方一般权利和义务9、发包人工作10、承包人工作四、施工准备11、施工组织设计和进度计划12、施工准备五、施工工期13、开工及延误开工16、工程竣工六、材料设备供应17、发包人供应材料设备18、承包人采购材料设备19、材料设备的检验七、工程质量和检验24、工程试车八、安全与文明施工25、安全施工九、合同价款、工程量确认和工程款支付30、合同价款-13-/79\n31、工程量确认32、工程款支付十、工程变更34、确定变更价款十一、竣工验收和决算35、竣工验收十二、工程质量缺陷保修十三、违约、索赔和争议38、违约40、争议十四、施工分包41、施工分包十五、不可抗力42、不可抗力十六、保险和担保43、工程保险44、工程担保十七、合同的生效、终止和解除49、合同份数十八、其他51、补充条款专用条款目录一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序2.1合同文件组成及解释顺序如下：同通用条款2.1款。3、语言文字和适用法律、法规3.1本合同除使用汉语外，还使用不采用语言文字。3.2需要明示的法律、法规、规章:国家现行的法律、法规、规章及省、市有关规定。4、适用标准、规范4.1适用标准、规范名称：国家现行标准、规范。发包人提供标准、规范的时间：不采用。4.2国内没有相应的标准、规范时的规定：承包方应按发包方要求的时间和技术要求提出施工工艺，经发包方、监理组织有关专家认证认可后执行。薊镔竖牍熒浹醬籬铃騫违紗。5、图纸5.1发包人向承包人提供图纸套数：4套。发包人向承包人提供图纸日期：开工前7日。5.2发包人对工程的保密要求和保密期限：未经发包人同意，承包人不得向任何第三方泄密。6、通知6.1承包人的地址：6.2发包人的地址：工程师的地址：二、工程管理人员7、工程师7.1监理单位委派的工程师姓名：7.2发包人代表的工程师姓名：7.3其他需要取得发包人批准的权利：8、项目经理8.1项目经理的姓名：三、双方一般权利和义务9、发包人工作9.3发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前施工现场所有障碍清理完毕并具备施工条件。-14-/79\n（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：本工程承包人应自行解决临时施工用水问题（包括生活用水）；承包人自行解决通讯问题；自行解决临时施工用电问题（包括生活照明以及可能的施工场地照明），费用由承包人承担。齡践砚语蜗铸转絹攤濼絡減。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前开通并保证施工通行的需要。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前3天。（5）由发包人办理所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办理完施工所需全部证件和批文手续。（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前5天组织现场校验以书面形式移交给承包人。（7）图纸会审和设计交底时间：承包人接到图纸一周内。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：协调承包人做好保护工作，不承担相关费用。绅薮疮颧訝标販繯轅赛怃贿。（9）双方约定发包人应做的其他工作：不采用。发包人委托承包人办理工作：不采用。10、承包人工作10.2承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日向发包人提供当月实际完成的工程量及形象进度，并报下月的工程进度、计划表各一份。饪箩狞屬诺釙诬苧径凛骗橥。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明、维护设施的责任和要求：承担因未履行义务所造成的财产损失和人身伤害，承担责任及所发生的费用。烴毙潜籬賢擔視蠶贲粵貫飭。（4）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：不采用（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续：全部由承包人负责并承担费用，发包人给予配合。鋝岂涛軌跃轮莳講嫗键砺脈。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在未交付发包人以前，由承包人负责成品保护并承担相关费用。撷伪氢鱧轍幂聹諛詼庞復堝。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护要求和费用承担：由承包人做好保护并承担相关费用。踪飯梦掺钓貞绫賁发蘄韃钆。（8）施工场地清洁卫生的要求：保证施工现场清洁符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。（9）约定承包人应做的其他工作及费用承担：不采用。四、施工准备11、施工组织设计和进度计划11.1承包人提供施工组织设计（设计方案）和工程进度计划的时间和要求：开工前3天将详细的施工组织设计和工程进度计划提交给工程师。婭鑠机职銦夾簣軒蚀骞设犹。工程师确认的时间：报送后7日内。12、施工准备12.8发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：开工前3天。12.10红线外临时占地租用费用承担约定：由承包人承担相应费用。五、施工工期13、开工及延误开工13.1单项工程工期约定：不采用。13.3延期开工损失赔偿费及限额约定：因发包人原因延期开工给承包人造成损失，发包人应承担该项费用并相应顺延工期；因承包人自身原因延期开工，损失自负，并不顺延工期。譽諶掺铒锭试监鄺儕泻濰鴇。16、工程竣工16.3提前竣工的约定：不采用。六、材料设备供应17、发包人供应材料设备17.1发包人供应材料设备清单（可另附页）：不采用。17.5发包人供应材料设备的结算办法：不采用。-15-/79\n18、承包人采购材料设备18.1承包人采购材料设备的约定：承包人负责采购的材料设备，应符合设计、有关标准/规范的要求，并提供产品质量合格证明，对材料设备质量负责，承包人应在材料设备到货前24小时内通知发包人，双方在工程师的见证下进行联合验收，合格后方可使用。俦聹执償閏号燴鈿膽賾劳覡。18.5由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。19、材料设备的检验19.3检验费用的约定：（1）承包人承担检验费用的材料、设备：承包人承担承包范围内的所有材料、设备的检验费用。（2）发包人承担检验费用的材料、设备：不采用。七、工程质量和检验24、工程试车24.1工程试车内容和费用承担：不采用。八、安全与文明施工25、安全施工25.1承包人安全责任的约定：承包人应遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定，因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用。缜電怅淺靓蠐浅錒鵬凜锩惡。25.2发包人安全责任的约定：发包人应对其在施工现场的工作人员安全负责，因发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。骥擯帜褸饜兗椏長绛粤藎锾。九、合同价款、工程量确认和工程款支付30、合同价款30.2确定合同价款的方式：（可在确定的方式打√，其他打×）□固定价格合同√□可调价格合同□成本加酬金合同合同价款约定后，任何一方不得擅自改变。30.3采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：(1)投标人依据招标文件提供的工程量清单、设计图纸等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价将不会因市场变化因素而得到调整。(2)投标报价中综合单价应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，投标人漏报或不报，招标人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。(3)投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写综合单价及合价，投标人没有填写综合单价及合价的项目，招标人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。(4)招标人发出的招标文件工程量清单内容和格式不许增加和修改，投标人确认工程量清单存在漏项、计算误差（暂定量除外）或认为施工图纸存在不明确、不一致时，应在投标截止日之前15天，以书面方式向招标人提出。（5）投标人提出清单工程量修正意见而招标人未采纳时，投标人应自行考虑由此引起的报价风险，投标人在报价中未计算此类风险的，责任由投标人承担。癱噴导閽骋艳捣靨骢鍵桧篓。风险费用的计算方法：投标报价中自行计算。风险范围以外合同价款调整方法：见补充条款51.1、51.2条。30.4采用可调价格合同时，合同价款调整方法：不采用。30.5采用成本加酬金合同的约定：不采用。31、工程量确认31.1本工程采用的工程量计算规则：其他：20XX年辽宁省建设工程计价依据31.3承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：每月25日向发包人提供本月实际完成的工程量及含工程造价预算书的报告2份。鑣鸽夺圆鯢齙慫餞離龐東偿。32、工程款支付32.1发包人向承包人支付工程预付款的时间和金额或占合同价款的比例：不采用。扣回工程预付款的时间、比例：不采用。32.2双方约定支付工程款（进度款）的时间和数额：工程竣工后支付合同价款的50%，工程竣工验收合格达到备案要求，并且结算完成后当年年底支付至结算价款的80%，次年年底支付至结算价款的95%；工程总造价的5%作为工程保修金，满足《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《工程质量保修办法》的相关规定，质保期满后无质量问题一次性结清（无息）。榄阈团皱鹏緦寿驏頦蕴釙負。-16-/79\n32.7发包人未能按时足额支付工程款造成承包人拖欠民工工资时，发包人承担连带责任。十、工程变更34、确定变更价款34.2工程量变更幅度：工程量按实结算。增加部分工程量的项目单价确定方法：见补充条款51.2。减少部分工程量的项目单价确定方法：见补充条款51.2。51.2。合同中没有适用或类似于变更工程的项目单价，变更价款确定方法：见补充条款十一、竣工验收和结算35、竣工验收35.1承包人提供竣工资料的约定：按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整的竣工资料8套。35.9中间交工工程的范围和竣工时间的约定：不采用。十二、工程质量缺陷保修（详见附件3《工程质量缺陷保修书》）十三、违约、索赔和争议38、违约38.1通用条款32.1款约定发包人不按时支付工程预付款应承担的违约责任：无通用条款32.2款约定发包人不按时支付工程进度款应承担的违约责任：发包人逾期付款应承担与本工程同期贷款利息。逊输吴贝义鲽國鳩犹騸缋樣。通用条款36.5款约定发包人不按时支付工程竣工结算款应承担的违约责任：发包人逾期付款应承担与本工程同期贷款利息。幘觇匮骇儺红卤齡镰瀉戲颖。发包人违约的其他约定：不采用38.2通用条款16.2款承包人未按时竣工应承担的违约责任：关键工程工期每超期一天，承担0.3万元罚金。誦终决懷区馱倆侧澩赜鱺罢。通用条款20.1款工程质量达不到合同约定的标准，承包人应承担的违约责任：工程质量达不到约定质量标准，视情况最多扣除工程总价的10%罚金，并返工至合格。医涤侣綃噲睞齒办銩凛赝嚣。承包人违约的其他约定：不采用。40、争议40.1解决争议的约定：本合同在履行合同中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，才用下列第一种方法解决：舻当为遙头韪鳍哕晕糞窶適。（一）提交大连仲裁委建设经济仲裁中心仲裁；（二）依法向人民法院提起诉讼。十四、施工分包41、施工分包41.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无。十五、不可抗力42、不可抗力42.1双方关于不可抗力的约定：以国家有关部门认可为准。十六、保险和担保43、工程保险本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：按市相关文件规定执行。（2）发包人委托承包人办理的保险事项：不采用。（3）承包人投保内容：负责施工人员意外伤害保险和按市相关文件规定执行。44、工程担保本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：银行保函或工程担保，担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：银行保函或工程担保，担保合同作为本合同附件。（3）双方约定其他担保事项：履约保证金为合同价款的10%。十七、合同的生效、终止和解除49、合同份数49.2合同副本份数：6份。-17-/79\n十八、其他51、补充条款（篇幅不够可附页）51.1工程量按实结算。51.2工程设计变更引起新的工程量清单项目，需经建设单位认可；变更项目与招标工程量清单中已列项目相同时执行投标人投标综合单价；变更项目与招标工程量清单中已列项目不同时，有类似综合单价的参照类似单价计价标准计算综合单价，无类似新增分项子目的综合单价，则由乙方提出，经甲方认可，报工程造价部门审核批准，新增项目计价原则依据20XX年辽宁省建设工程计价依据及相关文件精神执行，投标已有的材料价格执行投标价格，投标没有的材料价格执行施工当期市场价（须经建设单位签认）；鸪凑鸛齏嶇烛罵奖选锯宫煬。51.3措施项目计价确定原则：可以计算工程量的措施项目，措施项目综合单价参照51.2确定原则计算；不能计算工程量并以“项”计价的措施项目：当此项措施费不随分项工程项目的增减而变化的，均包干使用；当某项措施费随着分部分项工程项目的增减而变化的，均按分部分项工程造价变化比率调整；筧驪鴨栌怀鏇颐嵘悅废颛鲷。51.4承包人在投标报价时的让利承诺，工程结算时应同等水平执行；51.5合同双方确认，本合同书中合同文件组成部分的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力；韋鋯鯖荣擬滄閡悬贖蘊詡蝉。51.6本合同书中合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也不会签定任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同；如果存在或签定背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。涛貶騸锬晋铩锩揿宪骟状张。第三章合同文件格式项目编号：XDCG16-010项目名称：大连湾市民网球中心项目室外景观工程目录一、合同协议书二、附件1、承包人承揽工程一览表2、发包人供应材料设备一览表3、工程质量缺陷保修书三、承包人银行履约保函一、合同协议书发包人：大连市甘井子区大连湾街道办事处（全称）承包人：（全称）钿蘇饌華檻杩鐵样说泻嘆錒。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。戧礱風熗浇鄖适泞嚀贗鏃窮。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：元（人民币）-18-/79\n￥：元六、组成合同的文件(1)本合同协议书(2)中标通知书（适用招投标工程）(3)投标文件（适用招投标工程）(4)发承包双方确认的工程量清单报价单或预算书（适用非招投标工程）(5)本合同专用条款(6)本合同通用条款(7)标准、规范及有关技术文件(8)图纸(9)工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在工程质量缺陷责任期内承担保修责任。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）地址：{招标人办公地址}地址：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）电话：{招标人电话}电话：传真：{招标人传真}传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：{招标人邮编}邮政编码：附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程建筑面积结层跨设备安装开工竣工名称（平方米）构数度内容工程造价日期日期附件2：发包人供应材料设备一览表序材料设备规格单数单质量供应送达号品种型号位量价等级时间备注地点-19-/79\n附件3工程质量缺陷保修书发包人（全称）：大连市甘井子区大连湾街道办事处承包人（全称）：为保证大连湾市民网球中心项目室外景观工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，签定工程质量质量缺陷保修书。承包商在质量缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷保修责任。購櫛頁詩燦戶踐澜襯鳳虚傘。一、工程质量保修范围和内容质量缺陷保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程，电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热与供冷系统工程，装饰装修工程等项目。嗫奐闃頜瑷踯谫瓒兽粪斃谙。具体质量缺陷保修范围和内容双方约定如下：工程承包范围内的所有工作内容。。二、工程质量缺陷保修期质量缺陷保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修缺陷保修期。双方约定本工程质量缺陷保修期如下：(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；(2)屋面防水工程、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；(3)电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；(4)供热与供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；(5)装饰装修工程为2年；(6)其他项目保修期限约定如下：工程承包范围内的所有工程内容的工程质量缺陷保修期2年。三、工程质量缺陷保修责任1、属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量缺陷保修金内扣除。虚龉鐮宠確嵝誄祷舻鋸伟杀。2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。與顶鍔笋类謾蝾纪黾廢钺韜。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量因承包人原因致使工程合理期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。結释鏈跄絞塒繭绽綹蕴網縉。四、工程质量缺陷保修费用工程质量缺陷保修费用及相关损害责任由造成质量缺陷的责任方承担。五、工程质量缺陷保修金发包人承包人约定本工程的工程质量保修金为，具体为：金额（大写）：____________________________元（小写）：____________________________元-20-/79\n六、工程质量缺陷保修金的支付发包人在工程质量保修期满后，将剩余工程质量缺陷保修金返还给承包人。七、其他发包人承包人约定的其他工程质量缺陷保修事项:__不采用______________________本《工程质量缺陷保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日三、承包人银行履约保函致：鉴于（承包人名称）（以下简称“承包人”）已与（委托人名称）（以下简称“委托人”）就（招标工程项目名称）签订了合同（下称“合同”）；餑诎鉈鲻缥评缯肃鮮驃换嚨。鉴于你方在合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行开具的履约保函，作为承包人履行本合同责任的保证，本银行同意为承包人出具本保函。爷缆鉅摯騰厕綁荩笺潑鸟辏。根据本保函，本银行向你方承担支付人民币（大写）元（RMB￥元）的责任，并无条件受本担保书的约束。承包人在合同履行过程中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行于日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。锞炽邐繒萨蝦窦补飙赝轤湿。本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。本银行还同意在你方和承包人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。曠戗輔鑽襉倆瘋诌琿凤纣鱟。本保函直至工程竣工验收合格后28天内一直有效。银行名称：（盖章）银行法定代表人或负责人：（签字或盖章）地址：邮政编码：日期：年月日第四章工程建设要求项目编号：XDCG16-010项目名称：大连湾市民网球中心项目室外景观工程工程建设标准关键技术和工艺、新技术应用及施工、办公和检测设备要求项目管理班组及生产操作人员要求主要材料和设备技术标准要求工程建设标准及技术要求Ⅰ、工程建设标准有关国家法律《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》2、国家、行业技术标准及管理规定□《测量规范》（GBJ50026-93）；□《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20XX）；□《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）；□《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20XX；□《建设工程项目管理规范》（GB/T50382-20XX）；□《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50382-20XX）3、安全生产规范、规程标准□《建筑施工工程安全技术规程》（国务院）□《建筑工程施工现场管理规定》（建设部15号令）□《建筑机械使用安全技术规程》（JGB33-86）□《建筑安全监督管理规定》（建设部13号令）-21-/79\n4、其他：说明：上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行。轉厍蹺佥诎脚濒谘閥糞嶁藹。Ⅱ工程建设技术要求说明：上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行。嬷鯀賊沣謁麩溝赉涞锯餓嶁。二、关键技术和工艺、办公和检测设备要求项目内容主要内容及描述项目施工重点、难点及关1、本项目工期较紧，施工单位应做好材料、人员、施工机械的安排、调配。键技术工艺要求施工机械设备机械设备数量性能须满足施工要求,施工前做好施工机械设备的检查，确保其正常运要求行。办公设备检测做好电脑、打印机、复印机等办公设备的检查，保证正常运行。检测设备应满足工程设备要求施工要求，尤其测量仪器设备，要符合规范规定量程规定及本工程的具体要求。姓名单位审核人签字职称签字三、项目管理班组及生产操作人员要求名称有关要求专业及资质市政公用工程专业二级及以上注册建造师项目等级经理学历大专及以上学历-22-/79\n技术职称工程师及以上职称类似工程业绩及近三年具有市政工程施工业绩，施工管理年限5年以上工作年限技术职称工程师及以上职称技术专业及学历市政公用工程相关专业、大专及以上学历负责人类似工程业绩及具有类似工程施工业绩，施工管理年限5年以上。工作年限施工员持证上岗，至少有3年及其以上类似工程经验安全员持证上岗，至少有3年及其以上类似工程经验其他管理人质检员持证上岗，至少有3年及其以上类似工程经验员要求档案员持证上岗，至少有3年及其以上类似工程经验材料员持证上岗，至少有3年及其以上类似工程经验造价员持证上岗，至少有3年及其以上类似工程经验施工现场生产操作人员应持有国家劳动部颁发的《职业资格证书》。架子工、高生产操作人100%，其他工空作业工、电工、电焊工、司机等特殊工种持证上岗率必须达到员要求种持证上岗率不得少于90%。其他要求：施工现场的所有管理人员及工人必须统一着装，持证、戴牌上岗；项目组管理人员应为投标单位自有人员，应有类似工程业绩，并能真正全程参与工程建设。项目经理只宜负责一个建设工程，中标后施工期间，项目经理证书原件由招标人代为保管。投标人提供虚假业绩的，一旦被发现将无条件废标，并追究责任。中标后未经招标人允许不得更换项目经理和主要管理人员，中标人擅自更换管理班组管理人员的，每发现一人次的，罚款3-5万元，缺1人次不到位的罚款5-10万元。工程施工过程中，不得干扰相邻单位正常办公，并保持公共环境卫生。四、主要材料和设备的技术标准要求编材料主要技术性能参数品牌、厂家参考价格是否号名称产地（元）备案规格、型号1中粒式改性沥青混凝土大连是2细粒式改性沥青混凝土大连是3芝麻灰花岗岩边石100*100*1050大连是4芝麻灰花岗岩边石100*100*120XX大连是520厚600*310光面黄锈石花大连是岗岩压顶620厚600*400光面黄锈石花大连是岗岩压顶730厚300*300黄锈石花岗岩大连是荔枝面-23-/79\n891011121314151617181920212223242530厚600*120黄锈石花岗岩荔枝面踢面50厚100*200橘红暗红色烧结砖50厚600*300黄锈石花岗岩荔枝面50厚600*300黄锈石花岗岩荔枝面盖板50厚600*370黄锈石花岗岩荔枝面踏面50厚600*80光面黄锈石花岗岩白色鹅卵石φ5cm不锈钢水篦子600*350**50厚成品树脂排水盖板商品混凝土900高栏杆球墨铸铁管镀锌钢管钢筋混凝土管双壁波纹管（HDPE）排水管环刚度8直埋式预制保温管法兰阀门成品化粪池DN100DN150\DN100DN300DN200DN100硬密封焊接蝶阀、闸阀大连大连大连大连大连大连大连天津大连大连大连大连大连上海大连坤达、新兴友发、泰达、华岐登沙河成名水泥厂、安源水泥制品双龙、志强、三垒益多、蓝天、恒源河山、德斯尔威克、正丰宝露、隆鑫、龙胜是是是是是是是是是是是是是是是是是招标人推荐厂家或品牌的，应提供不少于三家同档次产品供选择。中标单位在采购前须向招标人提供样品及其技术标准等详细资料，经招标人审查同意后方可采购，若中标人提供的产品不能达到招标人满意，则招标人有权在参考价格范围内指定不少于三个品牌（标准相近）的产品供中标单位选购，中标人必须无条件接受。第五章投标文件格式-24-/79\n一、投标文件密封封面投标项目名称：投标人全称（法人章）：法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：投标人地址：邮编：投标联系人：办公电话:手机：文件开封时间：年月日时分前不得开封投标文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印；说本封面复印或打印有效；明3.投标文件密封各封口处须加盖投标人公章，否则按废标处理。正（副）本建设工程投标文件项目编号：XDCG16-010项目名称：项目地址：投标人（公章）：法定代表人或其委托代理人（签名）：联系人：电话：手机：投标函件目录一、法定代表人身份证明书二、投标文件签署授权委托书三、投标函-25-/79\n四、投标保证金（附收据复印件）五、投标承诺书、项目经理承诺、造价工程师承诺六、招标文件要求投标人提交的其他投标资料1）投标单位20XX或20XX年度《辽宁省施工企业规费计取标准》2）资质证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一企业提供营业执照即可）等相关资格证明文件3）建设工程造价咨询合同（委托投标报价的）一、法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地址：成立时间：年月日，经营期限：资质证书编号：营业执照编号：姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。讯鎬謾蝈贺綜枢辄锁廪谕铱。特此证明。投标人：（盖公章）日期：年月日二、投标文件签署授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。兒躉讀闶軒鲧擬钇標藪疇础。代理人无转委托权，特此委托。代理人（签字）：性别：年龄：_______身份证号码：职务：投标人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日注：法定代表人的签字必须是亲笔签名或经公安部门备案的法定代表人印章，不得使用其他印章或电子制版签名三、投标函致：1、根据你方招标工程项目(项目名称)（项目编号)的招标文件，我方将遵照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律的规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单等其他有关文件后，我方愿意以人民币(大写)元（RMB元）的投标报价并按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。繅藺詞嗇适篮异铜鑑骠喷丽。2、我方已仔细研究并完全理解了全部招标文件（包括修改文件、附件等相关资料）规定的内容，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向采购人及采购代理机构行使任何法律上的抗辩权。鮒簡觸癘鈄餒嬋锵户泼阂諏。3、一旦我方中标，我方保证按合同中规定的工期日历天内完成并移交全部工程。4、如果我方中标，我方承诺工程质量达到标准。5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交上述总价%的履约保证。6、本投标有效期为自开标日起90个日历日。7、我方投标文件、你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。眯毆蠐謝银癩唠阁跷贗襝攖。8、我方承诺投标文件及所有提供的一切数据或资料均真实、准确、合法、有效。由于我方提供的资料不实而导致中标结果无效，给其他投标人及采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。闵屢螢馳鑷隽劍颂崗鳳测际。9、我方已按招标文件规定交纳了投标保证金,并完全理解、同意并接受当发生招标文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不退还投标保证金情形时，我方所交纳的投标保证金将不被退还。檁傷葦开阈-26-/79\n灯伞馑諧粮茲绷。10、我方承诺，我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。鄭饩腸绊頎鎦鹧鲕嘤錳鉻厩。投标人代表签字投标人名称投标人公章日期注：1、本格式文件内容不得擅自删改。2、投标人代表签字，必须是亲笔签名。3、投标人公章必须是经公安部门备案的印章。4、不得使用其他印章或电子制版签名。投标保证金（附收据复印件）五、投标承诺书致：：本投标人已详细阅读了（工程名称）工程招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：弃铀縫迁馀氣鰷鸾觐廩脱轉。1、本投标人自愿在个日历天内按照招标文件及施工合同、设计图纸、工程量清单、工程建设要求完成施工任务，按时竣工验收并向招标人移交工程。工程质量目标、文明施工和安全生产管理按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。调谇續鹨髏铖馒喪劉薮顯澮。2、遵守中华人民共和国、辽宁省、大连市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。厲耸紐楊鳝晋頇兗蓽驃鶚骓。3、服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。4、接受招标文件全部内容。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。5、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格、被没收投标担保，并接受招投标行政管理部门依法进行的严厉处罚。苧瑷籮藶黃邏闩巹东澤达药。6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保。鴿摄禱鋅儀憚銼嚕缗赞綁尘。7、保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约保证并商签施工合同。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保。箪啬癲剀净赶钩嬙鳄凫径鉍。8、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收履约保证。顽鷙瑪滨廈岘轆庫糞糧骊癬。9、保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规通过招标选定专业分包队伍。否则，同意接受违约处罚并被没收履约保证。漬閫熾诀团諳赓戰餛锰貨齑。10、保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备、办公设备及检测设备。否则，同意接受违约处罚并被没收履约保证。鐸輜澠顶嫻塊謂斕痹廪矫诙。11、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。抢觀淚婭师讴论櫚阵蘚塹挟。12、保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。13、保证不参与陪标、围标行为。否则，同意接受建设行政主管部门最严厉的处罚。14、如我方中标，保证按照大连市政府51号令及招标文件要求，按月薪制足额支付参加项目建设的农民工工资，决不拖欠。如有拖欠，无条件接受有关规定的制裁。贼組櫻種愨单蝕渾潷骡雛閩。本投标人在规定的投标有效期限内及合同有效期内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。若有违背上述承诺问题，将自觉接受建设行政主管部门依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。圓漣檸賡捣蕷舻燁錘泽讴結。投标人（法人章）：法定代表人（签名或盖章）：年月日项目经理投标承诺致：-27-/79\n我（姓名）在此郑重承诺：我是（投标人）编制内项目经理，目前没有在建工程项目，近三年内没有不良记录。在（工程名称）投标中所提供的个人资格及业绩均属实，不存在其他公司借用我项目经理资格投标的现象。如我公司中标，我保证按期作为项目经理承担该项目建设，在该项目建设期间，不再承担其他工程建设。蟄彎擼鯁棖佇緡癟椠贊瀅勁。如在评标、定标、公示过程中发现本人承诺有虚假问题，或被举报核实有上述违反承诺行为，或在项目建设中有违规行为；我愿意无条件地接受市建设行政主管部门以下处罚：视情节严重，半年至二年内不得以项目经理身份参与工程管理，严重的吊销项目经理资格证书。义淨擁扪殴胁纸窺钣鳧剥赣。承诺人签字：身份证号码：项目经理资格证书编码：办公电话：手机：年月日造价工程师（或壹级造价员）投标承诺致：我（姓名）在此郑重承诺：我是（投标人）在编（或聘用）造价工程师，近两年内没有不良记录。在（工程名称）投标中所提供的个人资格及业绩均属实，且没有低于企业成本价编制工程量清单及投标价，在编制投标文件中没有恶意欺诈行为和恶意抬高投标报价行为。绥骅懸缙澀鷂禍紳撻粮锛汤。如在评标、定标、公示过程中发现有与承诺违背行为，或被举报核实有上述违反承诺行为；我愿意无条件地接受工程造价主管部门以下处罚：记入不良记录；视情节严重，半年至一年内不得参与投标项目工程量清单的编制工作，严重的吊销造价师资格证书。馒锁開钥焖緒珏編軻錙薈馴。承诺人签字：（印鉴）身份证号码：造价师资格证书编码：办公电话：手机：年月日六、招标文件要求投标人提交的其他投标资料相关资格证明文件：（资质证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一企业提供营业执照即可）、安全生产许可证等）獄质嶇僅痺鲒潰脫帧開样藶。投标单位20XX或20XX年度《辽宁省施工企业规费计取标准》建设工程造价咨询合同（委托投标报价的）商务部分标书目录第一部分投标报价一、封面二、投标总价三、单项工程造价费用汇总表四、单位工程造价费用汇总表五、单位工程规费计价表六、分部分项工程量清单计价表七、措施项目清单计价表八、其他项目清单计价表九、分部分项工程量清单综合单价分析表十、措施项目分析表十一、主要材料价格表第二部分业绩、信誉及管理人员十二、投标人业绩和信誉十三、项目管理机构人员配备情况十四、生产操作人员持证上岗情况投标报价说明1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。-28-/79\n2.投标报价采用工程量清单计价，由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。投标总价与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的合计金额一致。鍥苋娛殫秽笾殇蕢谬藓龙孌。3.投标价按招标人提供的工程量清单填报，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供的工程量清单一致。否则按废标处理。杂砖墳雖紜飯曇覡墾騾釋钫。4.分部分项工程量清单计价表中所填入的综合单价，均包括为完成本工程项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及招标文件中约定投标人承担的所有风险费用。漏报或不报，视为有关费用已包括在投标报价中。轼栀嗶鑊绷瘍懔諍訝澤缁瑶。5.措施项目费系根据招标文件中的措施项目清单及本次投标拟定的施工组织设计编制，包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。尋头厭呛羈阴帥讕匦赞憤鶉。6.本报价的币种为人民币。7.本报价中所有要求签字、盖章处已按要求由规定人员签字和盖章并承担相应的责任。8.本次投标拟建工程施工中所用材料的品牌、产地、生产厂家、规格（型号）、单价等已按规定在投标报价表中详细注明，并保证满足工程建设要求。若未注明的，一旦中标，招标人有权指定符合设计规范要求的名优品牌产品。訪齙剛玺苏滥夹趕萤凭鮚訥。一、封面工程工程量清单报价表投标人：（单位盖章）法定代表人：（签字或盖章）造价工程师（或壹级造价员）及注册证号：（签字并盖执业专用章）编制时间：二、投标总价建设单位：工程名称：投标总价（小写）：（大写）：投标人：（单位盖章）法定代表人：（签字或盖章）编制时间：三、单项工程造价费用汇总表工程名称：第页共页写韞僂谌虛鍤囈辮褻糝赓戧。序号项目名称金额（元）-29-/79\n1景观工程2水暖工程3电气工程合计四、单位工程造价费用汇总表工程名称：第页共页罴醬畝饼誊歿凑鈑繳锱穡镨。序号项目名称金额（元）-30-/79\n1分部分项工程量清单计价合计2措施项目清单计价合计3其他项目清单计价合计4规费5税金合计五、单位工程规费计价表工程名称：序号项目名称计算基础费率(%)金额（元）-31-/79\n合计:(大写)六、分部分项工程量清单计价表工程名称：第页共页鲢診龄師該铃書銨鴇开孙纱。金额（元）计量单工程序号项目编码项目名称位数量本页小计合计七、措施项目清单计价表综合单价合价工程名称：第页共页磚緙鹅綱谩擞鴻鑌纸蘚颏凑。-32-/79\n序号项目名称金额（元）合计八、其他项目清单计价表工程名称：第页共页鬮煒鳍輥賠還鲂隊驼骡詭貲。序号项目名称金额（元）-33-/79\n1暂列金额2暂估价3零星用工及台班4上述未列项合计九、分部分项工程量清单综合单价分析表工程名称：第页共页毕懍鲅鵑较惻飾顳矯泾焕櫫。综合单价组成序号项目编码项目名称工程内容综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润-34-/79\n十、措施项目费分析表工程名称：第页共页钆歷驾无醬赔隽驍韉贈三饭。措施项目金额（元）序号单位数量名称人工费材料费机械使用费管理费利润小计-35-/79\n合计十一、主要材料价格表工程名称：第页共页徠鲣饮脸铄尝鏍鯢炀憑鑌脉。序号材料名称型号规格单价厂家产地、品牌备注单位质量要求(元)(名)、颜色-36-/79\n十二、投标人业绩和信誉1企业名称（公章）2总部地址邮编3当地代表处邮编地址4法人代表技术负责人5企业资质等级资质证书号6企业性质营业执照注册号7注册年份年产值（万元）8职工总数技术管理人数9联系人联系电话10传真电子信箱1、11主营范围2、3、1、12管理体系认证2、情况3、4、13信誉等级情况-37-/79\n工程名称合同编号合同金额竣工质量获竣工日期奖情况近三年企业承14建项目获奖情况注：1、投标人获奖项目较多时可附表；2、营业执照、资质证书、管理体系认证证书、企业业绩须提供有效证明材料复印件加盖公章附在此表后；投标人必须保证其真实性，如有虚假，一经查实将按废标处理。謂镊颇铵鋃誼铰鸚镉糁蔹埚。十三、项目管理机构人员配备情况1、项目管理机构人员配备情况表2、项目经理简历表3、项目技术负责人简历表-38-/79\n1、项目管理机构人员配备情况表工程名称职称执业或职业资格证明已完成或建工程情况个人获得奖励本人签字职务姓名学历证书级主要获奖项目情况确认证号专业身份证号项目数名称别名称项目经理技术负责人质检员安全员施工员造价员档案员材料员1.管理机构的主要人员须为本单位自有人员，此表后须附有上述人员的身份证、职称证、岗位证书等证明资料复印件；投标书中承诺为本工程配备的主要人员、主要设备必须按时到位，不得延误。一旦中标后，上述人员未经许可，不得更换；不允许其参加其他项目投标。2、上述人员提供的资料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并追究有关单位、人员责任。39/79\n2、项目经理简历表工程名称：姓名性别年龄学历毕业学校职务职称所学专业参加工作时间项目经理年限项目经理身份证号码资格证书编号近3年在建和已完工程项目情况建设单位项目名称开、竣工工程联系电话建设规模期证明人日质量项目经理我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。本人签字签字：年月日3、项目技术负责人简历表工程名称姓名性别年龄学历-40-/79\n毕业学校职务职称所学专业参加工作时间担任技术负责人年限近3年在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工工程证明人联系电话日期质量技术负责人我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。本人签字签字：年月日十四、生产操作人员持证上岗情况工程名称：序号工种姓名级别职业资格证书所属专业劳务公司名称号编-41-/79\n说明：此表不够可另附页,持证上岗人员数量须达到投标文件劳动力计划安排人员数量要求，并附持证上岗工人《职业资格证书》复印件。如提供虚假信息将可能导致废标。变赵陧涼镦囑釧亿殮錙殘釔。技术标书施工组织设计编制说明1、投标人须按招标文件要求编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；本项目应包括以下10项内容及相关附表，如有缺项将被扣分，情节严重的将被废标；内容上必须结合工程特点、评分标准，有针对性编制。荟蓥闶漸陸讣轾减鈿異仪猶。（1）总体概述：施工程序总体设想及施工段划分；施工平面布置和临时设施布置；施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺；劳动力投入计划及其保证措施；机械设备、办公设备及检测设备投入计划；施工的重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案；针对设计图纸、工程量清单及施工管理的合理化建议；-42-/79\n质量保证措施与违约承诺（应有保证实现质量目标的可靠措施）；安全生产和文明施工措施及违约承诺（须结合大连市文明工地管理要求编制）；(10)新技术应用与违约承诺（应针对建筑业10项新技术应用来编制）。2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。2.1施工总平面图2.2计划开、竣工日期和施工进度网络图2.3劳动力计划表2.4拟投入的主要施工机械设备、办公设备、检测设备表2.5施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案2.6合理化建议及意见表一、施工总平面图投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明工人宿舍、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、施工设备等设施的情况和布置。鹏筛镐討颛办費叹摄虏钰鸩。二、计划开、竣工日期和施工进度网络图1.投标人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。糝殒锔雋駛鶯诼垆辐驄繚觌。2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。頜层铢壶鲜儀計尧當涇挠恶。3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。三、劳动力计划表工程名称：按工程施工阶段投入劳动力情况（单位：人）持证工种上岗率-43-/79\n注：本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。四、拟投入的主要施工机械设备、办公和检测设备表工程名称：序机械或型号国别额定功率生产用于施号设备名称数量产地制造年份（KW）能力备注规格工部位序办公和检测型号国别主要性能先进主要号设备名称数量产地制造年份程度备注规格用途-44-/79\n说明：此页不够可另附页。五、施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案表工程名称：施工重点、难点序号解决方案及保证措施关键技术、工艺12345-45-/79\n说明：此页不够可另附页。六、合理化建议及意见表工程名称：序号针对设计本工程和施工管理方面的合理化建议和意见合理化建议1合理化建议2合理化建议3合理化建议4说明：鼓励投标人提前发现设计图纸及工程量清单中的问题，提出合理化改进建议和意见。工程量清单（另附）目录一、工程量清单说明二、工程量清单-46-/79\n第九章评标细则一、总则（一）依照《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本工程特点，制定本办法。滚伛钮硕鷙耸蒋忆貯赠鳔鍍。二、评标委员会评标委员会依法组建，负责评标活动，向招标人推荐中标候选顺序。评标委员会由招标人代表，以及随机抽取的技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。铣饜酝贻龙鵠臚拧奥凭軌簍。（三）评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。撾鉬辙魇侨絢绾来诔緊粪償。三、评标方法综合评估法：对通过初步评审的有效投标人按投标报价得分由高到低的顺序选取7家（不足7家的全部选取），进行详细量化评审，能满足招标文件的实质性要求，综合得分最高的为第一中标候选人。综合得分相同的以投标报价低者优先，本项目推荐2名有排序的中标候选人。賒調轧憊劌髋糾殡縣锲峽贡。四、评标程序（一）进行资格性审查表对所有投标单位进行资格性审查。（二）进行符合性评审对所有投标单位进行符合性审查。（三）进行详细性评审对所有投标单位进行详细性审查。说明：1．评委会在评审过程中，应根据投标人投标报价的实际情况，随机抽查投标报价偏离合理范围的投标文件，如发现有围标、串标、哄抬标价等情况，将依据国家及大连市有关规定严肃处理。垒羥赎緙呒窍砀渖虯异飽样。资格性审查表-47-/79\n注：1、审查情况或结论合格打√，不合格打×，不合格原因请在备注栏内注明。投标人序号审查内容营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一企业1提供营业执照即可）符合要求情况2资质符合要求情况3项目经理符合要求情况审查结论备注：评委签字：-48-/79\n1-1符合性评审表序投标单位名称及审查意见（合格、不合格）号符合性评审（评审结果为合格、不合格）备注说明1投标文件有投标人法定代表人（法定代表人委托代理人）签字（或盖章）以及加盖投标人法人章。2按要求提交了投标保证金，附保证金收据复印件。3投标文件符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求。投标文件正本或副本数目齐全；投标文件中投标函件、工程量清单计价表、施工组织设计、项目经理4简历及资格证明书等主要内容齐全，字迹清晰可辨。提供了有效的资质证明（资质证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一企业提供营5业执照）等）、投标承诺书（包括投标单位、项目负责人、造价师）、20XX年度或20XX年度《辽宁省施工企业规费计取标准》等招标文件中已明确要求提供的资料。未发现修改工程量清单内容的问题，并按规定格式报价，工程量清单报价表加盖了有效的注册造价师6（或一级造价员）印章。7投标总价、分部分项工程量清单计价、综合单价分析表、主要材料价格表逻辑关系一致，无重大偏差。8同一份投标文件中，仅有一个报价；或者有两个以上报价但注明何者有效。9投标人对细微偏差按要求进行了补正；未提出与招标文件内容相悖的不合理要求。投标人未以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者未以其他弄虚作假方式投标；未发现10不同投标人的投标文件内容、数据大量雷同；未发现投标人恶意哄抬标价或低于成本价竞标。投标总报价未严重偏离合理报价，未发现有明显的串标、围标行为。投标报价未高于采购预算价且未11低于有效投标人报价算术平均值下浮15%以下。“√”表示通过，“╳”表示不通过评委签字：日期：注：1、合格项打√，不合格项打×，不合格原因请在备注栏内注明。-49-/79\n1-2商务标量化评审表商务标评审评分标准投标单位序号（满分65）工程量清单如果有效投标单位超过7家(包含7)，则去掉1个最高价,1个最低价;若小于71总报价（35家,则不去;将其投标报价取平均值后×99%做为基准值；投标报价与基准价相分）比的偏差率，每高1%扣2分，每低1%扣1分。投标报价完23456整性及是否评价投标报价是否存在有意漏算、冒算，是否完整合理，是否有不平衡报价不平衡报价等，每发现一项漏项扣1分，发现1项不合理报价扣0.5分，最低得0分。（2分）见主要材料清单报价表，有一项未按工程量清单及招标文件给定材料列出厂主要材料价家产地和品牌的扣0.5分、有一项低于招标文件规定的档次的扣1分；主要材格（3分）料价格有一项明显低于同档次产品市场价格的扣1分，最低得0分；工程量清单报价表中未有主要材料价格表的得0分。综合单价根据市场行情，对影响报价及工程决算的主要项目的综合单价进行评价，并（3分）打分。对综合单价分析不合理，每发现一项扣0.5分，最低得0分，最高3分。投标人信誉20XX年至今连续3年获工商管理部门颁发“重合同守信誉”证书得3分；20XX年至今连续2年获工商管理部门颁发“重合同守信誉”证书得2分；（3分）20XX年至今连续1年获工商管理部门颁发的“重合同守信誉”证书得1分；质量认证体获得质量体系认证（ISO9000等）得1分；获得环境管理体系认证（ISO14000系等）得1分；获得职业安全、卫生管理体系认证（ISO18000等）得1分，否(3分)则不得分。项目经理类近三年（20XX年1月1日起至今）获得有效的市政工程业绩，每一项得2分，7似工程业绩满分2分。（2分）项目管理班8组项目管理组成员满足招标文件要求，得6分；每缺少1人扣1分，素质不满人员构成（6足要求或没有从业资格证明材料的每人次扣0.5分。分）企业类似工20XX年01月01至今（以竣工验收报告为准）已完工程，每一项得0.5分，9程满分2分。业绩（2分）优等6-5.5分：对评委提出的问题理解深刻、回答准确、重点突出、言简意赅、简单明了、表述清晰。对总体情况了解全面细致，对项目的现场各种条件有深入的调查和了解并有相应的解决问题方法，对工程重点、难点把握准确、解决措施得力，对施工计划表述清晰，对工程质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施论述完整、符合实际，与施工组织设计内容相一致且科学合理。良好5.4-4.5分：对评委提出的问题理解比较深刻、回答提问比较准确、重点比较突出、简单明了、表述比较清晰。对总体情况比较了解，对项目的现场各种条件有较深的调查和了解并有相应的解决问题的方法，对工程重点、难点把握比较准确、解决措施比较得力，对施工计划表述比较清晰，项目经理面对工程质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施论述比较完整、符合实际，与施工组织设计内容相一致。中等4.4-4分：对评委提出的问题基10试本理解、回答提问基本准确、能基本回答重点问题、表述基本清晰。对总体（6分）情况基本了解，对项目现场的各种条件有一定的调查和了解并基本有相应的解决问题方法，对工程重点、难点把握基本准确、解决措施基本可靠，对施工计划表述基本清晰，对工程质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施论述基本完整、符合实际，与施工组织设计内容相一致。差等3.9-0分：对评委提出的问题理解不清楚、回答提问不准确，或重点不把握、表述不清晰。对总体情况基本不了解，对项目的现场各种条件没有深入的调查和了解，或对工程重点、难点把握不准确、解决措施不得力，或对施工计划表述不清晰，对工程质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施论述不完整、不符合实际，或与施工组织设计内容不一致。面试合格分数为4分，面试不合格或不参加面试者，不予中标。-50-/79\n合计得分评委签字：日期：1-3技术标量化评审表序技术标评（满评分标准投标单位号分35分）优等3-2分：对项目总体认识全面深刻，论述完整清晰，总体组织符合实际、总体设计符合规范，总体计划合理，综合措施科学。良好1.9-1分：对项目总体认识比较全面，论述比较完整清晰，总体组织比较符合总体概述：施实际、总体设计比较符合规范，总体计划比较合理，综合措施比较科学。工程序总体1中等0.9-0.5分：对项目总体认识基本全面，论述基本完整清晰，总体组设想及施工织基本符合实际、总体设计基本符合规范，总体计划基本合理，综合措段划分（3分）施基本科学。差等0.4-0分：对项目总体认识不全面，论述不完整不清晰，或总体组织不够符合实际、或总体设计不够符合规范，或总体计划不够合理，或综合措施不够科学。优等3-2分：劳动力投入能满足施工需要，持证上岗率90%以上，投入计划与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体。良好1.9-1分：劳动力和材劳动力投入满足施工需要，持证上岗率80%以上，投入计划与进度计划料投入计划、比较协调，调配计划比较合理，保证措施比较具体。中等0.9-0.5分：劳2工人持证上动力投入基本满足施工需要，持证上岗率50%以上，投入计划与进度计岗及其保证划基本协调，调配计划基本合理，保证措施基本合理。差等0.4-0分：措施（3分）劳动力投入不能满足施工需要，持证上岗率30%以上，投入计划与进度计划不协调或调配计划不合理，或保证措施不具体。其他说明：工人持证上岗人员比例每降1%，扣0.2分。优等3-2分：机械设备、办公和检测设备投入能满足施工需要，投入计划与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体。良好1.9-1分：机机械设备、检械设备、办公和检测设备投入满足施工需要，投入计划与进度计划比较3测设备、办公协调，调配计划比较合理，保证措施比较具体。中等0.9-0.5分：机械设设备投入计备、办公和检测设备投入满足施工需要，投入计划与进度计划基本协调，划（3分）调配计划基本合理，保证措施基本合理。差等0.4-0分：机械设备、办公和检测设备投入不能满足施工需要，或投入计划与进度计划不协调，或调配计划不合理，或保证措施不具体。优等3-2分：总体布置规范合理，能切实满足技术、质量、安全、文明施工平面布施工需要。良好1.9-1分：总体布置比较规范合理，能较好的满足技术、4置和临时设质量、安全、文明施工需要。中等0.9-0.5分：总体布置基本规范合理，施布置能基本满足技术、质量、安全、文明施工需要。差等0.4-0分：总体布（3分）置规范不合理，不规范，不能满足施工的技术、质量、安全、文明施工需要。优等3-2分：根据实际情况制定安全文明施工保证计划全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施得力，责任人具体，承诺安全文明施工标准最高，承诺违约责任最大、经济赔偿责任最大。良好1.9-1分：根据实际情况制定安全文明施工保证计划比较全面周到、完整，关键地安全生产和点、工序、环节控制保障措施比较得力，责任人比较具体，承诺安全文5文明施工措明施工标准高，承诺违约责任次大、经济赔偿责任次大。中等0.9-0.5施与承诺分：根据实际情况制定安全文明施工保证计划基本全面周到、完整，关（3分）键地点、工序、环节控制保障措施基本制定，责任人基本到位，有安全文明施工标准承诺，有违约责任承诺、有经济赔偿责任承诺。差等0.4-0分：根据实际情况制定安全文明施工保证计划不全面不周到、不完整，关键地点、工序、环节控制保障措施未制定，或责任人基本未明确，或无安全文明施工标准承诺，或无违约责任承诺、或无经济赔偿责任承诺。-51-/79\n序技术标评（满投标单位号分35分）评分标准678优等3-2分：施工进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键节点控制措施得力、可操作性强、保证措施可靠，承诺违约责任最大、经济赔偿最大。良好1.9-1分：施工进度计划编制比较合理、施工进度计可行，关键线路比较清晰、准确、完整，关键节点控制措施比较得力、划和各阶段可操作性比较强、保证措施比较可靠，承诺违约责任次大、经济赔偿次进度的保证大。中等0.9-0.5分：施工进度计划编制基本合理、可行，关键线路基本措施及违约清晰、准确、完整，关键节点控制措施基本得力、可操作性基本条件、承诺（4分）保证措施基本可靠，有承诺违约责任承诺，有经济赔偿承诺。差等0.4-0分：施工进度计划编制基本不合理、不可行，或关键线路不清晰、不准确、不完整，或关键节点控制措施不合理、不具有可操作性基本条件，或保证措施不可靠，或无承诺违约责任承诺，或无经济赔偿承诺。优等2-1.5分：针对项目实际，提出采用新技术的具体措施，采用的建筑业新技术不少于5项。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期的保证措施得力、具体、严谨。对采用新技术可能产生的风险预见充分，违约承诺具体，经济赔偿最大。良好1.4-1分：针对项目实际，提出采新技术应用用新技术的具体措施，采用的建筑业新技术不少于3项。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期有保证措施。对采用新技术可能产生的风与承诺（2分）险有一定的预见，违约责任承诺具体，经济赔偿次大。中等0.9-0.5分：有新技术措施，但验证材料不充分，对节约投资和工期可能有一定收益，对采用的新技术可能产生的风险预见不足。有违约责任承诺。差等0.4-0分：采用的新技术针对性不强或验证材料不可靠，对节约投资、工期没有具体收益。无违约责任承诺。优等5-3.5分：针对项目实际，主材的档次、标准及使用情况完全符合要求，全部采用节能型、环保型材料，且在投标文件中明确标注了材料的产地、品牌等技术参数。良好3.4-2.5分：针对项目实际，主材的档次、主材品质情标准及使用情况基本符合要求，全部采用节能型、环保型材料，且在投标文件中明确标注了材料的产地、品牌等技术参数。中等2.5-1分：针况（5分）对项目实际，主材的档次、标准及使用情况基本符合要求，部分采用节能型、环保型材料，且在投标文件中明确标注了材料的产地、品牌等技术参数。差等0分：不符合项目实际，主材的档次、标准及使用情况不符合要求，未采用节能型、环保型材料。优等3-2分：工程质量保证计划全面细致、结合实际、措施具体，责任到人，承诺工程质量标准高，承诺违约责任最大、经济赔偿最大。良好1.9-1分：工程质量保证计划比较全面细致、比较结合实际、措施比较具质量保证措体，责任到人，承诺工程质量标准高，承诺违约责任次大、经济赔偿次9施与承诺（3大。中等0.9-0.5分：工程质量保证计划基本全面细致、基本结合实际、分）措施基本可行，责任基本到人，工程质量标准满足招标文件要求，承诺违约责任较大、经济赔偿较大。差等0.4-0分：工程质量保证计划不全面不细致、结合实际不够，或措施不具体、责任未到人，虽然工程质量标准满足招标文件要求，单承诺违约责任最小、经济赔偿最少。优等3-2分：结合实际提出合理化建议科学、系统、完整、严谨，落实对设计图纸、合理化建议措施具体、可操作性强，经济效益最大。良好1.9-1分：结工程量清单、合实际提出合理化建议比较科学、系统、完整、严谨，落实合理化建议10施工管理合措施比较具体、可操作性比较强，经济效益比较大。中等0.9-0.5分：结理化建议（3合实际提出了合理化建议，有落实合理化建议的措施，有一定操作性，分）有一定的经济效益。差等0.4-0分：未提出合理化建议或提出的建议不合理，或没有落实合理化建议的措施。-52-/79\n序技术标评（满评分标准投标单位号分35分）优等3-2分：对工程重点、难点认识深刻、表述全面准确，解决方案科学、系统、安全、经济，可操作性强，保障措施得力，对施工关键技术、工艺把握准确，应用到位，阐释清晰。良好1.9-1分：对工程重点、难关键施工技点认识比较深刻、表述比价全面准确，解决方案比较科学、系统、安全、经济，可操作性比较强，保障措施比较得力，对施工关键技术、工艺把术、工艺及施握比较准确，应用到位，阐释比较清晰。中等0.9-0.5分：对工程重点、11工重点、难点难点认识基本深刻、表述基本全面准确，解决方案基本科学、系统、安分析及解决全、经济，具有可操作性，保障措施基本正确，对施工关键技术、工艺方案（3分）把握基本准确，应用到位，阐释基本清晰。差等0.4-0分：对工程重点、难点认识不深刻、表述不全面不准确，或解决方案不科学、不系统、不安全、不经济，或可操作性不强，或保障措施不具体，或对施工关键技术、工艺把握不准确，阐释不清晰。12合计得分评委签字：日期：-53-/79\n大连湾市民网球中心项目室外景观工程项目评标委员会评分汇总表编号投标单位名称评委1评委2评委3评委4评委5评委6评委7综合得分备注有关如得分一致时，中标候选人的推荐，推荐投标报价低的投标单位。说明评标委员会成员签字：年月日-54-/79\n附件：工程量清单大连湾市民网球中心项目室外景观工程工程量清单招标人:(单位盖章)法定代表人或其授权人:(签字或盖章)编制人:(造价人员签字盖专用章)编制时间::工程造价大连零点融垣工程造价咨询咨询人:有限公司(单位盖章)法定代表人或其授权人:(签字或盖章)复核人:(造价工程师签字盖专用章)复核时间-55-/79\n个人资料整理，仅供个人学习使用大连湾市民网球中心项目景观工程清单编制说明一、工程概况1、大连湾市民网球中心项目景观工程总面积约2616m2。二、编制范围1、土石方：包含场地土石方的挖、填、运，绿化土的回填等；2、景观：室外网球场地面的铺设，网球场排水沟、围网基础的砌筑，挡墙一、二、台阶、坡道铺装的砌筑铺设，特色雕塑钢构架基础、LOGO牌雕塑基础、网球中心LOGO字基础的砌筑等；衅璉贡釙壘颯狽狰侦虜谌顆。3、水暖：包括管道、管件及阀门安装，井室砌筑、化粪池砌筑、沟槽土石方挖、填、运等；4、电气：强电包含预埋管、线缆、灯基础、配电箱、井室砌筑、电缆沟挖填土及接地等，弱电包含预埋管、井室砌筑电缆沟挖填土；畝擱谎为寻瓊涞瞩肾骢瑤罷。5、招标文件及设计图纸所涉及的所有工程内容。三、工程量编制依据1、委托单位提供的施工图纸；2、《20XX辽宁省建设工程计价依据》；3、大连市建委、财政局的有关文件精神。四、其他说明1、土石方工程量为暂定量；2、绿化土为甲供材；3、土石方外排运距按照3km考虑；4、给水、消防水由外墙皮1.5m计算，包含室外全部内容；5、给水、消防水：砂垫层厚度按200mm考虑，回填砂高度按回填至管上皮200mm考虑；6、给水阀门井内径1500mm*1000mm*1400mm考虑，井内安装一个闸阀考虑；7、消防水管道材质按镀锌钢管计算，连接方式焊接考虑，埋地部分考虑做两布三油，地沟部分考虑安装支架；8、污水井、雨水井采用1000圆形砖砌检查井（收口式）具体做法参见图集02S515-20，跌水具体做法参见图集02S515-108；雨污水管沟宽度按规范宽度计算；綿嘮诠榉異阌欏箫鹉泾唛囂。9、化粪池按成品化粪池计算；10、采暖井按砖砌阀门井考虑，按井壁240mm、垫层100mm、盖板150mm考虑；11、水暖井盖材质均按铸铁轻型井盖考虑；12、强电部分配电箱总电源不含在本次编制范围内；13、强电部分电缆井尺寸按1.8m*1.8m*1.5m考虑；14、LOGO牌、标识及特色台阶处设计的景观射灯、预埋管、线缆不含在本次编制说明中15、现场整体土石方调配使用。大连零点融垣工程造价咨询有限公司20XX年10月20日分部分项工程量清单工程名称：大连湾市民网球中心项目景观第1页共4页工程-景观序项目编码项目名称项目特征计量单工程数量号位景观土石方1、土石类别：自行考虑1EB011土石方开挖及外排2、开凿方式：自行考虑1000m31.780223、运距：自行考虑1、土石类别：自行考虑2EB012土石方开挖及场内运输2、开挖（凿）方式：自行考虑1000m30.0973、运距：自行考虑1、满足规范要求3EB013填土碾压1000m30.0972、回填方式自行考虑回填绿化土-56-/79\n个人资料整理，仅供个人学习使用4EB01455697380402020XX006904020XX1500110EB0011111221304020XX130171404020XX130071501120XX010231604020XX13004173180104010020XX1901120XX01012200104170020XX21EB002220104170020XX23224020XX20XX015250分部分项工程量清单回填绿化土（暂估量）绿化土甲供，回填方式自行考虑1000m31室外球场网球场地面做法40mm厚细粒式改性沥青100m223.8755混凝土60mm厚中粒式改性沥青100m223.8755混凝土1L/M2乳化沥青透层油100m223.8755350mm水泥稳定碎石（水拌合方式自行考虑100m223.5178泥含量10%）素土夯实大于等于94%100m223.5178网球场排水沟成品树脂排水盖板m200.6平面20厚1:2水泥砂浆，100m20.6018内掺5%防水剂立面20厚1:2水泥砂浆，100m22.5197内掺5%防水剂MU10砖砌排水沟M7.5拌合方式自行考虑10m32.816水泥砂浆100厚C15混凝土垫层搅拌方式自行考虑10m31.725混凝土垫层模板材质自行考虑100m20.4012100厚碎石垫层10m32.1264素土夯实大于等于94%100m22.1264围网基础C25砼基础搅拌方式自行考虑10m30.653基础模板材质自行考虑100m20.6528预埋铁件铝合金管长500，内径80，壁厚2t0.05挡墙挡墙一挡墙3厚60*40镀锌矩形钢外刷黑色900高栏杆氟碳漆，3厚40*40镀锌矩形钢外m36.03刷黑色氟碳漆，详细样式见图纸预埋铁件t0.04暗红色外墙砖粘结剂粘贴100m20.2118194*94*5mm工字铺20厚600*310光面黄锈1.20厚1:2水泥砂浆粘贴100m20.1117石花岗岩压顶2.拌合方式自行考虑50厚600*80光面黄锈石1.20厚1:2水泥砂浆粘贴100m20.0576花岗岩，下槽20*20mm2.拌合方式自行考虑工程名称：大连湾市民网球中心项目景观第2页共4页工程-景观序项目编码项目名称项目特征计量单工程数量号位263C30砼圈梁搅拌方式自行考虑10m30.1872701120XX01118圈梁模板材质自行考虑100m20.1737288毛石挡土墙M10水泥砂10m33.878-57-/79\n个人资料整理，仅供个人学习使用290103020XX0073004020XX130483101120XX0111732333020XX20XX01634020XX20XX01735020XX20XX0183663753801120XX01105399402414浆砌筑120厚MU10砖砌体M7.5水泥砂浆砌筑砖墙100厚C15混凝土垫层混凝土垫层模板素土夯实，系数大于93%台阶及缓步平台50厚600*370黄锈石花岗岩荔枝面踏面30厚600*120黄锈石花岗岩荔枝面踢面30厚300*300黄锈石花岗岩荔枝面50厚200*100橘红暗红烧结砖，混拼比例3:7席纹铺120厚C15混凝土台阶台阶模板120厚C15混凝土垫层150厚碎石垫层素土夯实坡道铺装搅拌方式自行考虑材质自行考虑25厚1:3水泥砂浆粘贴层25厚1:3水泥砂浆粘贴层30厚1:3水泥砂浆粘贴层30厚1:3水泥砂浆粘贴层搅拌方式自行考虑材质自行考虑搅拌方式自行考虑10m30.17710m30.475100m20.0596100m20.4748100m20.066100m20.0216100m20.020710m20.23610m30.1310m20.2710m30.05310m30.17175100m20.114542020XX20XX01943044845020XX20XX0204654714801120XX01073492501514527530103020XX00954EB010550403050020XX5685704020XX130445801120XX0111559160561630厚300*300黄锈石花30厚1:3水泥砂浆粘贴层100m20.1831岗岩荔枝面50厚200*100橘红暗红烧结砖，混拼比例3:7席30厚1:3水泥砂浆粘贴层10m22.154纹铺120厚C15混凝土垫层搅拌方式自行考虑10m30.478挡墙二20厚600*400光面黄锈1.20厚1:2水泥砂浆粘贴100m20.236石花岗岩压顶2.拌合方式自行考虑50厚600*80光面黄锈石1.20厚1:2水泥砂浆粘贴100m20.0944花岗岩，下槽20*20mm2.拌合方式自行考虑C30砼圈梁搅拌方式自行考虑10m31.475圈梁模板材质自行考虑100m20.59圆钢筋Φ8t0.31圆钢筋Φ6t0.15暗红色外墙砖粘结剂粘贴100m21.829194*94*5mm工字铺毛石挡土墙M10水泥砂10m334.132浆砌筑300厚砖墙砌筑M7.510m31400g丙纶防水一道m226.85泄水孔PVC直径1001、间距按2m上下两排交错布置10m19.175反滤包10m31.77100厚C15混凝土垫层搅拌方式自行考虑10m31.593混凝土垫层模板材质自行考虑100m20.118素土夯实，系数大于93%100m21.593脚手架材质自行考虑100m21.829填粘土夯实100m30.1239-58-/79\n个人资料整理，仅供个人学习使用分部分项工程量清单工程名称：大连湾市民网球中心项目景观第3页共4页工程-景观序项目编码项目名称项目特征计量单号位工程数量625填碎石类土(碎石占40%100m33.2743以上)排水沟63450厚600*300黄锈石花10套0.7岗岩荔枝面盖板643不锈钢水篦子10套1600*350**50厚655平面20厚1:2水泥砂浆，100m20.0228内掺5%防水剂666立面20厚1:2水泥砂浆，100m20.0758内掺5%防水剂6704020XX13045MU10砖砌排水沟M7.510m30.159水泥砂浆6804020XX13046100厚C15混凝土垫层搅拌方式自行考虑10m30.0826901120XX01116混凝土垫层模板材质自行考虑100m20.0197004020XX13047100厚碎石垫层10m30.1712素土夯实大于等于94%100m20.1005特色雕塑钢构架基础720104170020XX预埋铁件8厚250*250钢板下焊接2φ10t0.021L=200mm730104010020XXC20混凝土基础搅拌方式自行考虑10m30.1047401120XX01119混凝土基础模板材质自行考虑100m20.08759100厚碎石垫层10m30.032760素土夯实大于等于94%100m20.032LOGO牌雕塑基础77110厚耐候钢板10厚耐候钢板，规格：3200*550，t0.7893200*100,3200*105,500*1057851厚30*50不锈钢方钢管t0.017拉丝面结构胶固定790104170020XX150*150扁钢垫片最厚t0.121处15厚801C20混凝土压顶10m30.0268101120XX01120混凝土压顶模板100m20.0162826暗红色外墙砖粘结剂粘贴100m20.1138194*94*5mm工字铺83720厚1:2水泥砂浆内掺100m20.03145%防水粉840103020XX010MU10砖墙M7.5水泥砂10m30.326浆砌筑851MU10砖基础M7.5水泥10m30.262砂浆砌筑860100厚C15混凝土垫层搅拌方式自行考虑10m30.068701120XX01121混凝土垫层模板材质自行考虑100m20.0128881100厚碎石垫层10m30.06891素土夯实大于等于94%100m20.0595网球中心LOGO字基础-59-/79\n900104170020XX9139201120XX01004932分部分项工程量清单个人资料整理，仅供个人学习使用预埋铁件，3厚50*50镀锌方钢外刷银色氟碳漆，6厚150*150钢板C20混凝土基础搅拌方式自行考虑混凝土基础模板材质自行考虑素土夯实大于等于94%其他t0.02710m30.139100m20.087100m20.0203工程名称：大连湾市民网球中心项目景观页共4页工程-景观第4序项目编码项目名称项目特征计量单号位工程数量特、大型机械场外运输费947用，包括挖掘机、推土机、项1压路机、摊铺机等措施项目清单计价表工程名称：大连湾市民网球中心项目景观1页共1页工程-景观第序号项目名称数量一措施项目1安全文明施工措施费2夜间施工增加费3二次搬运费4已完工程及设备保护费5冬雨季施工费6市政工程干扰费7其他措施项目费主要材料和工程设备选用表工程名称：大连湾市民网球中心项目景观工程-景观第1页共1页序号材料设备名称单位工地地面数量品牌/厂家规格型号备注价格1900高栏杆材料费元/2成品树脂排水盖板m/主材费3机制砖(红砖)千块/4机制砖(红砖)千块/5毛石m3/6耐候钢板t/10mm7墙面砖194×94m2/8乳化沥青kg/9商品混凝土(C25)m3/10商品混凝土(C30)m3/11水m3/-60-/79\n个人资料整理，仅供个人学习使用12水泥kg/32.5MPa13水泥kg/32.5MPa14碎石m3/15碎石m3/5-80mm16细粒式改性沥青混m3/凝土17硝铵炸药kg/18硬塑料管m/10019中粒式改性沥青混m3/凝土20中砂(干净)m3/注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。分部分项工程量清单工程名称：大连湾市民网球中心项目景第1页共8页观工程-水暖序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量给水工程1.材质:球墨铸铁管19球墨铸铁管安装2.型号、规格:DN10010m18.343.连接方式:胶圈接口1.材质:球墨铸铁弯头20405020XX046铸铁管件安装2.型号、规格:DN100个23.连接方式:胶圈接口1.材质:球墨铸铁三通30405020XX094铸铁管件安装2.型号、规格:DN100个13.连接方式:胶圈接口1.材质:短管甲40405020XX095铸铁管件安装2.型号、规格:DN100个33.连接方式:胶圈接口1.材质:短管乙50405020XX096铸铁管件安装2.型号、规格:DN100个33.连接方式:胶圈接口-61-/79\n697040501020XX18396分部分项工程量清单工程名称：大连湾市民网球中心项目景观工程-水暖序号项目编码10511DB00512DB00613DB007个人资料整理，仅供个人学习使用1.材质:PP-R给水塑料管2.型号、规格:DN100室外塑料给水管1.6MPa10m1.4安装3.连接方式:热熔连接4.其他:管件安装等管道消毒冲洗1.型号、规格:DN100以1.974内100m管道给水试压1.型号、规格:DN100以1.834内100m1.类型:闸阀焊接法兰阀门安2.型号、规格:DN100个3装3.连接方式:法兰连接第2页共8页项目名称项目特征计量单位工程数量1.阀门井:砖砌矩形阀门井2.井净尺寸、深度:1.5*1*1.4m3.井身材料:砖砌体，240mm厚座2砖砌矩形阀门井4.盖板:150mm厚5.底板:200mm厚6.垫层:100mm厚7.井盖:Φ700mm不锈钢井盖1.土质类别:自行考虑挖沟槽土方、外排（暂定量2.开挖（凿）方式:自行考1000m30.0179虑）3.运距:自行考虑1.土质类别:自行考虑挖沟槽土方、场内运输（暂定量2.开挖（凿）方式:自行考1000m30.1209虑）3.运距:自行考虑挖沟槽石方、外1.石质类别:自行考虑排（暂定量2.开挖（凿）方式:自行考100m30.5949虑）3.运距:自行考虑-62-/79\n14DB00815416517918719040501020XX1200314020XX030210314020XX022220314020XX023分部分项工程量清单工程名称：大连湾市民网球中心项目景观工程-水暖序号项目编码230314020XX019240314020XX020251267270314020XX001280314020XX002293个人资料整理，仅供个人学习使用管沟回填（暂定1.回填方式:自行考虑量100m31.2092.回填标准:满足设计要）求砂垫层1.厚度:200mm10m32.764直埋管沟回填砂1.厚度:回填至管上皮10m34.096200mm消防水工程1.材质:镀锌钢管2.型号、规格:DN15010m26.31钢管(焊接)3.连接方式:焊接连接4.其他:管件安装等1.材质:镀锌钢管钢管(焊接)2.型号、规格:DN10010m0.853.连接方式:焊接连接4.其他:管件安装等管道消毒冲洗1.型号、规格:DN100以100m2.716内管道刷油冷底10m210.63子第一遍管道刷油热沥10m210.63青第一遍管道刷油热沥10m210.63青第二遍第3页共8页项目名称项目特征计量单位工程数量玻璃布、白布面刷油管道沥青10m210.63漆第一遍玻璃布、白布面刷油管道沥青10m210.63漆第二遍管道支吊架制100Kg0.3776作、安装手工除锈一般100kg0.3776钢结构轻锈一般钢结构红丹防锈漆第一100kg0.3776遍一般钢结构红丹防锈漆第二100kg0.3776遍地下式消火栓套21.0MPa深Ⅱ型-63-/79\n30631DB00932DB01033DB01134DB012352361378381分部分项工程量清单个人资料整理，仅供个人学习使用1.阀门井:消火栓井深型2.井净尺寸、深度:D=1200mm消火栓井深型3.井盖:Φ800mm不锈钢井盖4.其他:详见01s201挖沟槽土方、外1.土质类别:自行考虑排（暂定量2.开挖（凿）方式:自行考虑）3.运距:自行考虑1.土质类别:自行考虑挖沟槽土方、场内运输（暂定量2.开挖（凿）方式:自行考虑）3.运距:自行考虑挖沟槽石方、外1.石质类别:自行考虑排（暂定量2.开挖（凿）方式:自行考虑）3.运距:自行考虑管沟回填（暂定1.回填方式:自行考虑量2.回填标准:满足设计要）求砂垫层1.厚度:200mm直埋管沟回填砂1.厚度:回填至管上皮200mm排水工程污水工程1.材质:钢筋混凝土Ⅱ级管混凝土管安装2.型号、规格:DN3003.连接方式:承插接口管道排水闭水试1.型号、规格:DN400以验内座21000m30.023151000m30.12386100m30.6301100m31.238610m32.92710m35.071100m2.2271100m2.3251工程名称：大连湾市民网球中心项目景观工程-水暖序号项目编码398407第4页共8页项目名称项目特征计量单位工程数量现浇混凝土承插1.型号、规格:DN30010个口7.5水泥砂浆接口1.混凝土强度:C15混凝土垫层10m32.1382.搅拌方式:自行考虑-64-/79\n个人资料整理，仅供个人学习使用1.阀门井:砖砌圆形污水检查井2.井净尺寸、深度:直径1m,深1.5m418砖砌圆形污水检查井423砖砌跌水检查井挖沟槽土方、外43DB013排（暂定量）挖沟槽土方、场44DB014内运输（暂定量）挖沟槽石方、外45DB015排（暂定量）管沟回填（暂定46DB016量）473直埋管沟回填砂化粪池480化粪池垫层4901120XX01128化粪池混凝土垫层木模板分部分项工程量清单3.井身材料:砖砌体，240mm厚座154.垫层:100mm厚5.井做法:详见图集02s515-206.井盖:Φ700mm不锈钢井盖1.阀门井:砖砌跌水检查井2.井做法:详见图集座102s515-1083.井盖:Φ700mm不锈钢井盖1.土质类别:自行考虑2.开挖（凿）方式:自行考1000m30.13481虑3.运距:自行考虑1.土质类别:自行考虑2.开挖（凿）方式:自行考1000m30.0894虑3.运距:自行考虑1.石质类别:自行考虑2.开挖（凿）方式:自行考100m30.9609虑3.运距:自行考虑1.回填方式:自行考虑2.回填标准:满足设计要100m30.894求1.厚度:800mm10m314.831.混凝土强度:C1010m30.352.搅拌方式:自行考虑1.材质:自行考虑100m20.0354工程名称：大连湾市民网球中心项目景第5页共8页观工程-水暖-65-/79\n个人资料整理，仅供个人学习使用序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量1.有效容积:16m350DB0012.工作内容:包含除垫层1成品化粪池座以外化粪池相关的全部工作内容,包括化粪池检查井及井盖等1.有效容积:20m351DB002成品化粪池2.工作内容:包含除垫层座1以外化粪池相关的全部工作内容,包括化粪池检查井及井盖等1.土质类别:自行考虑52DB01753DB01854DB01955DB020挖沟槽土方、外排（暂定量）挖沟槽土方、场内运输（暂定量）挖沟槽石方、外排（暂定量）管沟回填（暂定量）雨水工程2.开挖（凿）方式:自行考0.01366虑1000m33.运距:自行考虑1.土质类别:自行考虑2.开挖（凿）方式:自行考0.17288虑1000m33.运距:自行考虑1.石质类别:自行考虑2.开挖（凿）方式:自行考0.5688虑100m33.运距:自行考虑1.回填方式:自行考虑2.回填标准100m31.7288:满足设计要求1.材质:钢筋混凝土Ⅱ级管564混凝土管安装2.型号、规格:DN3003.连接方式:承插接口100m3.034572塑料管安装586管道排水闭水试验592现浇混凝土承插水泥砂浆接口1.材质:双壁波纹管（HDPE）排水管环刚度810m25.8952.型号、规格:DN2003.连接方式:胶圈接口1.型号、规格:DN400以5.697内100m1.型号、规格:DN30010个口10.2-66-/79\n601分部分项工程量清单工程名称：大连湾市民网球中心项目景观工程-水暖序号项目编码个人资料整理，仅供个人学习使用1.混凝土强度:C15混凝土垫层10m35.1142.搅拌方式:自行考虑第6页共8页项目名称项目特征计量单位工程数量1、阀门井:砖砌圆形污水检查井2、井净尺寸、深度:直径1m,深1.0m61062163164365DB02166DB022砖砌圆形雨水检查井砖砌跌水检查井砖砌雨水口地漏安装挖沟槽土方、外排（暂定量）挖沟槽土方、场内运输（暂定量）3、井身材料:砖砌体，240mm厚座4、垫层:100mm厚5、井做法:详见图集02s515-206、井盖:Φ700mm不锈钢井盖1、阀门井:砖砌跌水检查井2、井做法:详见图集座02s515-1083、井盖:Φ700mm不锈钢井盖1、阀门井:砖砌雨水口2、井做法:0.22*0.52*1m座3、井盖:不锈钢水箅子4、其他:详见图纸设计1.材质:铸铁地漏2.规格:DN10010个1.土质类别:自行考虑2.开挖（凿）方式:自行考1000m3虑3.运距:自行考虑1.土质类别:自行考虑2.开挖（凿）方式:自行考1000m3虑3.运距:自行考虑61400.60.363280.06422-67-/79\n个人资料整理，仅供个人学习使用67DB02368DB024697705分部分项工程量清单工程名称：大连湾市民网球中心项目景观工程-水暖序号项目编码712721730314020XX003740314020XX00475176977040501020XX2挖沟槽石方、外排（暂定量）管沟回填（暂定量）直埋管沟回填砂热力工程直埋式预制保温管安装项目名称钢管(焊接)手工除锈管道轻锈管道刷油防锈漆第一遍管道刷油防锈漆第二遍绝热工程橡塑管壳（管道）安装管道Φ57mm以下管道总试压及冲洗管道消毒冲洗1.石质类别:自行考虑2.开挖（凿）方式:自行考虑3.运距:自行考虑1.回填方式:自行考虑2.回填标准:满足设计要求1.厚度:800mm1.材质:直埋式预制保温管2.型号、规格:DN1003.连接方式:焊接连接第7页项目特征1.材质:无缝钢管2.型号、规格:DN253.连接方式:焊接连接4.其他:管件安装等1.厚度:40mm1.规格、型号:DN100以内1.规格、型号:DN100以内1.材质:预制保温弯头100m31.8322100m30.642210m335.185100m7.06共8页计量单位工程数量10m0.410m20.04210m20.04210m20.042m30.04km0.706100m0.0478279DB003预制保温钢管管2.型号、规格:DN100个10件3.连接方式:焊接连接现场直口发泡1.规格、型号:DN100个138-68-/79\n804个人资料整理，仅供个人学习使用1.类型:硬密封焊接蝶阀焊接法兰阀门安个2装2.规格、型号:DN1003.连接方式:法兰连接1.类型:截止阀811820405020XX004830405020XX001840405020XX0XX850405020XX019分部分项工程量清单工程名称：大连湾市民网球中心项目景观工程-水暖序号项目编码863焊接阀门安装平焊法兰平焊法兰焊接钢套筒补偿器安装焊接钢套筒补偿器安装项目名称砖砌矩形采暖阀门井2.规格、型号:DN25个43.连接方式:焊接1.规格、型号:DN100副21.规格、型号:DN25副41.类型:套筒补偿器2.规格、个2型号:DN100-2.5/140(单向）1.类型:套筒补偿器2.规格、个1型号:DN100-2.5/150(单向）第8页共8页项目特征计量单位工程数量1.阀门井:砖砌矩形采暖阀门井2.井净尺寸、深度:1.8*2*1.8m3.井身材料:砖砌体，240mm厚4.垫层:100mm厚座15.盖板:150mm厚6.其他:含套管安装7.井做法:详见图纸设计8.井盖:两套Φ700mm不锈钢井盖87DB004884892固定支架1.工作内容:含密封环板,个2详见图纸设计1.混凝土强度:C1510m30.028混凝土垫层2.搅拌方式:自行考虑混凝土模板1.材质:自行考虑100m20.01-69-/79\n个人资料整理，仅供个人学习使用90191392393DB02594DB02695DB02796DB028973989措施项目清单计价表1.混凝土强度:C25支墩混凝土2.搅拌方式:自行考虑支墩混凝土模板1.材质:自行考虑现浇混凝土钢筋螺纹钢筋Φ14挖沟槽土方、外1.土石类别:自行考虑排（暂定量2.开挖（凿）方式:自行考虑）3.运距:自行考虑1.土石类别:自行考虑挖沟槽土方、场内运输（暂定量2.开挖（凿）方式:自行考虑）3.运距:自行考虑1.土石类别:自行考虑挖沟槽石方、外排（暂定量2.开挖（凿）方式:自行考虑）3.运距:自行考虑管沟回填（暂定1.回填方式:自行考虑量2.回填标准:满足设计要）求砂垫层1.厚度:200mm直埋管沟回填砂1.厚度:800mm10m30.196100m20.1252t0.2341000m30.075411000m30.29144100m31.1437100m32.914410m36.70710m311.197工程名称：大连湾市民网球中心项目景观页共1页工程第1-水暖序号项目名称数量一措施项目1安全文明施工措施费2夜间施工增加费3二次搬运费4已完工程及设备保护费5冬雨季施工费6市政工程干扰费7其他措施项目费主要材料和工程设备选用表工程名称：大连湾市民网球中心项目景观工程-水暖第1页共1页序号材料设备名称单位工地地面数量品牌/厂家规格型号备注价格1混砂m3/2机制砖(红砖)千块/3中(粗)砂m3/-70-/79\n4Φ700不锈钢井盖套5不锈钢井盖雨水平箅套6法兰套筒补偿器个DN100-2.5/140(单向）7法兰套筒补偿器个DN100-2.5/150(单向）8钢筋混凝土管DN300m9聚氨酯硬质泡沫预制m管DN10010球墨铸铁管DN100m11双壁波纹管（HDPE）m排水管DN20012预制保温弯头DN100个13镀锌钢管DN150m分部分项工程量清单个人资料整理，仅供个人学习使用//////////工程名称：大连湾市民网球中心项目景观第1页共5页工程-电气部分序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量球场内部分灯基础1.强度等级：C2510403020XX004混凝土基础2.尺寸：10m30.6480.6m*0.6m*0.9m21混凝土基础模板1.名称:混凝土基础10m24.32模板30104170020XX预埋铁件1.名称:预埋铁件t0.271.名称：半硬质塑料40302120XX195电气配管管100m0.242.规格：PE32其他部分54配电箱安装1.名称:配电箱台31.名称：半硬质塑料60302120XX197电气配管管100m8.932.规格：PE3270302120XX0511.名称：多芯软导线100m单线11.62管内穿线挖沟槽土方、场内运输（暂定量2.规格：RVV-3*2.51.土石类别:自行考虑80101010020XX2.开挖（凿）方式:100m30.453）自行考虑3.运距:自行考虑-71-/79\n90401020XX009108114120131140302110020XX分部分项工程量清单工程名称：大连湾市民网球中心项目景观工程-电气部分序号项目编码150302120XX198160302120XX201个人资料整理，仅供个人学习使用1.土石类别:自行考挖沟槽石方、外排虑（暂定量2.开挖（凿）方式:100m31.057）自行考虑3.运距:自行考虑1.回填方式:自行考管沟回填（暂定量虑100m31.49）2.回填标准:满足设计要求角钢接地极制作、1.材质:镀锌角钢根15安装坚土2.规格:L50*5*25001.材质:镀锌扁钢10m9接地母线敷设2.规格:-40*4独立接地装置调试1.类别:6根接地极组36根接地极以内以内1kV以下交流供电1.电压等级系统3系统调试(综合)(kV):1kV以下交流球场强弱电预留部分强电部分第2页共5页项目名称项目特征计量单位工程数量1、名称:聚乙烯护套管半硬质塑料管敷设2、规格:PE50100m2.423、配置形式及部位:埋地1、名称:聚乙烯护套管半硬质塑料管敷设2、规格:PE150100m0.173、配置形式及部位:埋地-72-/79\n个人资料整理，仅供个人学习使用1、井内径尺寸:1.8*1.8*1.5m（内径）2、井盖材质:钢筋混凝土井盖3、井盖尺寸:直径为800mm17CB003180101010020XX190401020XX010209210302120XX172分部分项工程量清单电缆井安装挖沟槽土方、场内运输（暂定量）挖沟槽石方、外排（暂定量）管沟回填（暂定量）弱电部分半硬质塑料管敷设4、砌井:水泥砂浆1：2井室砌筑5、井内、外侧为1：座22水泥砂浆抹灰6、垫层为C15混凝土浇筑7、含井内电缆支架、拉力环等预埋件及预制上报盖板的制作、安装8、包含完成井室砌筑及井内预埋件的全部工作内容1.土石类别:自行考虑2.开挖（凿）方式:100m30.405自行考虑3.运距:自行考虑1.土石类别:自行考虑2.开挖（凿）方式:100m30.945自行考虑3.运距:自行考虑1.回填方式:自行考虑2.回填标准:满足设100m31.33计要求1、名称:聚乙烯护套管2、规格:PE32100m0.253、配置形式及部位:埋地工程名称：大连湾市民网球中心项目景观工程-电气部分第3页共5页-73-/79\n个人资料整理，仅供个人学习使用序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量1、名称:波纹管2、规格:DN100220塑料管敷设10m23.63、配置形式及部位:埋地1、井内径尺寸:0.5*1*1.7m（内径）2、井盖材质:钢筋混凝土井盖3、井盖尺寸:直径为800mm23CB004电缆井安装4、砌井:水泥砂浆1：2井室砌筑5、井内、外侧为1：座272水泥砂浆抹灰6、垫层为C15混凝土浇筑挖沟槽土方、场内24运输（暂定量0101010020XX）挖沟槽石方、外排25（暂定量0401020XX011）管沟回填（暂定量260）弱电系统部分7、含井内电缆支架、拉力环等预埋件及预制上报盖板的制作、安装8、包含完成井室砌筑及井内预埋件的全部工作内容1.土石类别:自行考虑2.开挖（凿）方式:自行考虑3.运距:自行考虑1.土石类别:自行考虑2.开挖（凿）方式:自行考虑3.运距:自行考虑1.回填方式:自行考虑2.回填标准:满足设计要求100m30.432100m31.008100m31.42-74-/79\n个人资料整理，仅供个人学习使用1、名称:塑料管270302120XX171半硬质塑料管敷设2、规格:PE25100m4.6233、配置形式及部位:埋地1、名称:塑料管280302120XX199半硬质塑料管敷设2、规格:PE32100m0.043、配置形式及部位:埋地1、名称:塑料管290302120XX200半硬质塑料管敷设2、规格:PE50100m5.483、配置形式及部位:埋地分部分项工程量清单工程名称：大连湾市民网球中心项目景观第4页共5页工程-电气部分序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量1、名称:塑料管300302120XX176半硬质塑料管敷设2、规格:PE100100m3.4133、配置形式及部位:埋地1、名称:镀锌钢管316镀锌钢管敷设2、规格:SC5010m9.283、配置形式及部位:埋地1、井内径尺寸:0.6*0.6*0.8m（内径）2、井盖材质:钢筋混凝土井盖3、井盖尺寸:直径为800mm32CB001001电缆井安装4、砌井:水泥砂浆座271：2井室砌筑5、井内、外侧为1：2水泥砂浆抹灰6、垫层为C15混凝土浇筑7、含井内电缆支架、拉力环等预埋件及预制上报盖板的-75-/79\n个人资料整理，仅供个人学习使用制作、安装8、包含完成井室砌筑及井内预埋件的全部工作内容330101010020XX340401020XX012挖沟槽土方、场内运输（暂定量）挖沟槽石方、外排（暂定量）1.土石类别:自行考虑2.开挖（凿）方式:100m30.747自行考虑3.运距:自行考虑1.土石类别:自行考虑2.开挖（凿）方式:100m31.743自行考虑3.运距:自行考虑1.回填方式:自行考管沟回填（暂定量351）规划路强电部分部分360401010020XX基础挖土挖土376基础回填380403020XX005混凝土基础分部分项工程量清单工程名称：大连湾市民网球中心项目景观工程-电气部分序号项目编码项目名称396混凝土基础模板虑100m32.422.回填标准:满足设计要求1.土石类别：现场勘0.09072查确认100m3100m30.068041.强度等级：C252.尺寸10m30.4536：0.6m*0.6m*0.9m第5页共5页项目特征计量单位工程数量1.名称:混凝土基础10m23.024模板-76-/79\n个人资料整理，仅供个人学习使用400104170020XX预埋铁件1.名称:预埋铁件t0.1891.名称：半硬质塑料410302120XX174电气配管管100m6.222.规格：PE50422电缆沟人工挖填1、土石类别:现场m3312勘查确认门卫房部分436照明配电箱安装1.名称:照明配电箱台1443吸顶灯安装1.名称:吸顶灯10套0.1451单联开关安装1.名称:单联开关10套0.1469单相五孔插座安装1.名称:单相五孔插10套0.1座477弱电插座安装1.名称:弱电插座10个0.1484拆除人行道普通粘1.名称:拆除铺装100m20.2558土砖平铺荷兰砖铺设M7.51.工程名称:恢复铺495水泥砂浆垫层厚度100m20.1装3cm1.工程名称:混凝土50CB002混凝土墙体开洞墙体开洞个12.规格:300*3001、名称:镀锌钢管514室外镀锌钢管敷设2、规格:SC3210m1.43、配置形式及部位:埋地1.名称：电力电缆521电力电缆敷设2.规格：100m0.155WDZB-YJ(F)E-4*16539电缆沟人工挖填1、土石类别:现场m36.3勘查确认措施项目清单计价表工程名称：大连湾市民网球中心项目景观工第1页共1页程-电气部分序号项目名称数量一措施项目1安全文明施工措施费2夜间施工增加费3二次搬运费4已完工程及设备保护费5冬雨季施工费6市政工程干扰费7焦炉施工大棚（C.4炉窖砌筑工程）8组装平台(C.5静置设备与工艺金属结构制作安装工程）9格架式抱杆（C.5静置设备与工艺金属结构制作安装工程）10其他措施项目费主要材料和工程设备选用表-77-/79\n个人资料整理，仅供个人学习使用工程名称：大连湾市民网球中心项目景观工程-电气部分第1页共1页序号材料设备名称单位工地地面数量品牌/厂家规格型号备注价格1电雷管个/即发2合金钢钻头(一字型)个/3机制砖(红砖)千块/4铁件t/5水m3/6水泥kg/32.5MPa7碎石m3/40㎜8硝铵炸药kg/9镀锌角钢根/L50*5*250010塑料管DN100m/11半硬塑料管PE32m/12半硬塑料管PE50m/13半硬塑料管PE100m/14半硬塑料管PE25m/15半硬塑料管PE150m/16镀锌钢管SC50m/17管内穿线m/RVV-3*2.518混凝土井盖-弱电个/（小）19配电箱m/20照明配电箱台/-78-/79